СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке товаров для текущего ремонта системы видеонаблюдения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новым товар (IP-камера, видеорегистратор) в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а также подписать документы о приемке после доставки товара. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного электронной подписью, и в случае нарушений со стороны поставщика заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты. Согласно статье 3 Контракта, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 30 рабочих дней с даты заключения, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком и доставкой по адресу, указанному в Техническом задании. Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в Контракт. Поставщик обязуется осуществлять упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и производить уборку упаковки. Также Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в день поставки. Заказчик обязан в течение определенного времени провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан направить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а также принять товары и услуги после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке. Поставщик в свою очередь обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком, включая обязанности по информированию о недостатках товаров, их приемке и оплате, а также права Поставщика на требование подписания документов. Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан своевременно поставить товары и предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товара. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах в течение согласованных сроков за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям Контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от Цены контракта, если она выше указанной суммы. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за каждый день просрочки, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, максимальная сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, расторжение контракта может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, поставки некомплектных товаров без доукомплектования, отказа от передачи товара Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение по инициативе поставщика возможно в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае других нарушений, предусмотренных контрактом. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней. Согласно условиям контракта, одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных законодательных требований, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное оформление претензий и ответов в течение 15 календарных дней, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание на адресата, сумму требований и приложение документов, а также порядок разрешения споров и сроки исполнения контракта. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, вступая в силу с момента подписания Сторонами. Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе определены приложения к контракту, условия для проведения проверок и порядок электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота в системе АИС «Портал поставщиков», обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи и её использование для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 14, в контракте указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, технические характеристики и цены на оборудование для видеонаблюдения, включая гибридный видеорегистратор и IP-камеру Beward SV3216RZ. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчиком приобретается видеорегистратор Dahua DH-XVR5232AN-I3/T с характеристиками, включая аудио- и видеовходы, температурный диапазон работы и количество портов, в количестве 4 штук по цене 53992 руб. за единицу, включая НДС, с общей суммой заказа 215968 руб.

Похожие закупки

• ОКПД2 80.10.12.200:Охрана помещений по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, д. 29
  7 458 206,37 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку самоспасателей для ГБУЗ «ДГКБ ИМ. З.А. БАШЛЯЕВОЙ ДЗМ»
  283 466,40 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Щит противопожарный открытый «НПО ПРОМПАТ» Комби ЩП-61250х1100х59 мм
  240 000,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса систем пожарной безопасности здания АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, д. 19
  4 330 770,39 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка рукавов пожарных напорных для нужд ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ"
  50 677,80 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание охранных услуг объектов транспортной инфраструктуры для филиала ООО «РесурсТранс» в г. Екатеринбург
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг по организации частной пожарной охраны и контролю за обеспечением пожарной безопасности Объекта путем выставления Пожарного поста, ТРЦ "Город" (Л
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание охранных услуг объектов транспортной инфраструктуры для филиала ООО «РесурсТранс» в г. Челябинск
  — заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва