ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Заказчик и Поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку хозяйственных товаров для нужд государственного бюджетного учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке; цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и приемки товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с требованием устранения выявленных недостатков в установленные сроки. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить разъяснения по запросам Заказчика относительно поставленных товаров и услуг или устранить выявленные дефекты в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, а также вправе осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров, своевременному информированию друг друга о выявленных недостатках и принятию мер для их устранения, а также по соблюдению условий Контракта и оплате поставленных товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о смене фактического местонахождения, соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение запретов, установленных законодательством. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и оборудовании за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно контракту, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений. Согласно условиям контракта, размер рафа и штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и не может превышать цену контракта в случае начисления общей суммы штрафов за нарушения Поставщиком. Согласно условиям Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления неполной поставки или завышения стоимости товаров. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, Поставщик имеет право на его расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров Заказчиком, а также в соответствии с гражданским законодательством РФ при согласии сторон с письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно указанным частям статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с ответом в течение 15 календарных дней, после чего следует обращение в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта, а также порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно контракту, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие поставщика на проверки со стороны органов власти и государственного контроля. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно представленному фрагменту, в статье 14 указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и неполные данные Поставщика, а также указаны подписант и его должность от Заказчика. Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о товарах для уборки и их характеристиках, включая салфетки для стекол и зеркал, хлопчатобумажные перчатки, микрофибру для мытья полов и отбеливатель "Белизна". СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены различные товары и их характеристики, включая отбеливатель "Леди-Е" от компании из Екатеринбурга, насадки для швабры, соду каустическую и нетканую ткань для пола. В представленном фрагменте содержится информация о товарах для уборки и сантехники, включая средство для сантехники "Санокс-гель" и насадки для швабры "ERMOP" и "ЛАЙМА Expert", с указанием их характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали поставку резиновых перчаток Optiline различных типов и размеров, предназначенных для защиты рук при выполнении хозяйственных работ, а также универсальных салфеток "Любаша" в рулоне. Согласно предоставленным данным, универсальные салфетки "СУПЕР ТРЯПКА" производства "ЛЮБАША" предназначены для сухой и влажной уборки, имеют размеры 20x23 см, выполнены из вискозы и полиэстера, плотностью 35 г/м², упакованы в рулон по 150 штук, белого цвета, в то время как хозяйственные салфетки Luscan из микрофибры упакованы по 3 штуки в упаковке и имеют артикул 1604413.

Похожие закупки

• Перчатки FORT ICE 0482, риф латекс, цвет - черный, лимонный 00501449744, размер - 9
  13 889,48 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты
  3 700 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка джазовок для театральной студии ГБОУДО ЗДТДиМ
  339 388,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка жилетов сигнальных желтых с нанесением логотипа на грудь и спину
  55 453,75 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка хозяйственных товаров
  1 473 569,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка полотна нетканого для нужд ГБУ "Жилищник района Внуково"
  2 990 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  188 153,67 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  121 704,96 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва