ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставку инструментов согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, а поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты и сроки их устранения, на что Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно указанному фрагменту, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров и должны своевременно информировать друг друга о недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, с учетом цены контракта и установленных процентных ставок. Согласно пунктам 7.5-7.10 Контракта, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за просрочку исполнения обязательств и возврат излишне уплаченных средств в случае выявления недопоставки или завышения стоимости товара. Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки, а также при Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае несогласия — споры будут решаться в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 34 рабочих дней, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 2.5, Поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты юридического лица — Политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова, города Москвы, включая адреса, телефоны, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информацию о руководстве. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены различные инструменты и их характеристики, включая комплект метчиков и плашек, отрезной круг, штангенциркуль, а также электроинструменты Makita с указанием их параметров и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены технические характеристики и цены на профессиональные электроинструменты Makita, включая аккумуляторную УШМ DGA452Z и ударный гайковерт DTW700Z, а также аксессуар для фибровых дисков DIDF125S от Diamond Industrial. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров для шлифовальных работ указаны характеристики и цены на шлифовальную машину, насадки различного типа и фен-пистолет строительный Makita LXT DHG180ZK 18В. Суммаризация: Набор включает 14 спиральных машинных метчиков H-Tools M3-M12 HSSE-TiN DIN371/376 с дополнительными сверлами, упакованных в металлический кейс размером 160х115х40 мм, предназначен для использования в технических работах. Суммаризация: Представлен набор для нарезания и калибровки наружной и внутренней резьбы МЗ–М12, включающий 24 предмета в пластиковом чемодане, содержащий метчики и плашки метрических размеров М3-М12 с правой резьбой из стали HSS 4341, предназначенный для продажи обществом с ограниченной ответственностью "Дело Техники" по цене 7000.00 за набор с артикулом ДТ 239424.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• МИ №3655/МИ - Электродвигатели (D27P100265)
  379 725 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка прокладок
  — заявки до 20.10.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению инструментальных измерений для ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России
  344 086,67 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• КО №5008/КО (21/190/2027) - Поставка крепежных изделий для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО»
  3 000 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• МИ №3649/МИ - Запасные части для ремонта теплообменного оборудования (D27P100871)
  440 834 800,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• КО №5002/КО (101/190/2027) - Поставка ручного инструмента для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО»
  6 215 600,37 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• 226225 выполнение работ: "Ремонт электродвигателей 0,4 кВ для Кармановской ГРЭС филиала ООО «БГК»"
  44 559 900,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• МИ №3636/МИ - Запасные части к общестанционному оборудованию (D27P100596)
  244 000 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва