Вешалка костюмная "ПолиАрт" Васко В 70 тёмно-коричневый/патина, 1100х230х450мм

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10321991
Заказчик	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Начальная цена	33 579,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	19.10.2026
Приём заявок до	19.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Вешалка костюмная "ПолиАрт" Васко В 70 тёмно-коричневый/патина, 1100х230х450мм	3.0 шт	11 193,00 ₽	Мебель прочая

Описание

Согласно Государственному контракту № _ на поставку вешалок для одежды, заключенному между Департаментом экономической политики и развития города Москвы и поставщиком, поставщик обязуется поставить указанные товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить их в установленном порядке и условиях. Согласно Контракту, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в бюджет РФ в соответствии с законодательством. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, оформленного с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить меньшую сумму с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает возможность согласования новых условий, включая цену, сроки и количество товара, а также регламентирует сроки и условия поставки, порядок приемки товаров и допускает поставку улучшенных товаров по согласованию с заказчиком. Согласно условиям контракта, изменения в него вносятся через дополнительное соглашение и регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Поставщик осуществляет доставку товаров собственным транспортом, выполняет погрузочно-разгрузочные работы и отвечает за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами, а также за уборку и вывоз упаковки после доставки. Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 20 рабочих дней либо принять товары, либо указать на недостатки и сроки их устранения, либо отказаться от принятия с мотивировкой, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки в установленный срок. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае выявления недостатков направить Поставщику информацию о них с требованием устранения в установленные сроки. После устранения недостатков и подтверждения их Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставляемым товарам и услугам или устранить выявленные дефекты и недостатки, после чего повторно направить исправленную документацию и электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Контракта. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе выполнения работ, проводить экспертизу результатов и сообщать о выявленных недостатках в поставляемых товарах в установленные сроки. Стороны договора обязуются выполнять определенные обязанности: Заказчик должен своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя условия контракта, а также заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств. Согласно условиям контракта, поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать заказчика о ходе исполнения обязательств и соблюдать законодательные требования. Статья 6 контракта устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок и порядок устранения недостатков, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязан заменить товар с недостатками и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия. Он также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара. Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и за недостатки товара без гарантийного срока при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика, подтвержденные экспертами, и односторонний отказ от исполнения контракта по инициативе заказчика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров. Согласно представленным пунктам, стороны контракта обязаны соблюдать сроки отгрузки и выборки товаров, а также процедуры расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров. Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с последующим обращением в Арбитражный суд города Москвы в случае недостижения согласия. Контракт вступает в силу с момента подписания и должен быть исполнен в течение 32 рабочих дней. Изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Стороны договорились о порядке получения уведомлений, руководстве действующим законодательством РФ и необходимости регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Также определены приложения к контракту и условия электронного взаимодействия Сторон. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для заполнения аналогичной информации Поставщиком. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о реквизитах сторон контракта и спецификации на товар, включая наименование товара, его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и общую сумму с учетом НДС для товара "Вешалка костюмная 'ПолиАрт' Васко В 70".

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →