Фотобарьер (световая завеса) B-LIFT-2-RU P220 Vega

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставлять лифтовое оборудование в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а цена контракта и порядок расчетов определены в документе. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 21 календарного дня с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу за счет поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, направляя поставщику подписанный ЭЦП электронный документ о приемке. Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к структурированному документу о приемке, порядок предоставления разъяснений и мотивированных отказов, а также процедуру устранения выявленных недостатков. Указано также на возможность проведения экспертизы поставленных товаров Заказчиком или привлеченными экспертами, а также на использование Универсальной автоматизированной информационной системы бюджетно. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты. Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру документального оформления приемки товаров, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением обязательств Поставщиком и требование представления необходимых документов, а также возможность проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в установленные сроки, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара. Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленным фрагментам, стороны договора обязуются к уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, при этом освобождение от ответственности возможно в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Указано также на процедуру возврата излишне уплаченных средств и подтверждение фактов неисполнения обязательств. В статье 8 определены условия расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры, установленной законодательством, стороны могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке или по соглашению сторон. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в претензии должна быть указана истребуемая сумма с ее расчетом и приложены необходимые документы, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 44 календарных дня, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и должны соответствовать действующему законодательству. Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении использования субсидий. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание и использование стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны юридические и фактические данные бюджетного образовательного учреждения города Москвы, включая адреса, контактную информацию, реквизиты и данные о банковском счете. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить фотобарьер модели B-LIFT-2-RU P220 производства Vega в количестве 2 штук по цене 20020.67 рублей за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка воздушных фильтров для системы вентиляции и кондиционирования для нужд ООО «Т-ЦОД 1» и ООО «Т-ЦОД 2»
  17 400 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка воздушных фильтров для системы вентиляции и кондиционирования для нужд ООО «Т-ЦОД 1» и ООО «Т-ЦОД 2»
  17 400 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• 226674 Приборы контрольно-измерительные
  1 933 703,30 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка привода главного движения для общезаводских нужд
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Замена канализационной трубы от котельной до первого сбросного колодца
  — заявки до 22.10.2026, Москва
• Ручная гидравлическая тележка
  20 000,00 ₽ заявки до 19.10.2026, Москва
• Поставка комплектов для обвязки АФК
  5 296 394,79 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку цифровой фотокамеры для нужд ГБУЗ "ГКБ №15 ДЗМ"
  307 732,50 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва