Ручная гидравлическая тележка

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке товара (рохли) для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с учетом всех налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и могут поставляться с улучшенными характеристиками по согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик рассматривает результаты приемки в течение 10 рабочих дней. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего направляет её Поставщику. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, а Заказчик принимает товары и подписывает акт приемки после подтверждения устранения недостатков. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. В соответствии с условиями договора, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений. Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене до или свыше 3 млн рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, поставщик может расторгнуть его в одностороннем порядке при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров, неправомерного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров заказчиком. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные положения Закона о Контрактной системе и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления о таких обстоятельствах. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы для разрешения споров. Также устанавливается срок действия контракта до 30 ноября 2026 года, порядок приемки товаров, необходимость регистрации контракта в ЕАИСТ и процедура изменения контракта. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно с соблюдением определенных условий получения. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать определенные приложения и согласовывают условия электронного взаимодействия, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно статье 14, в договоре указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика в лице Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский колледж социальных профессий имени Е.И.Холостовой», а также Спецификация содержит описание ручной гидравлической тележки модели GROST 2500B с указанием характеристик, производителя, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка воздушных фильтров для системы вентиляции и кондиционирования для нужд ООО «Т-ЦОД 1» и ООО «Т-ЦОД 2»
  17 400 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка воздушных фильтров для системы вентиляции и кондиционирования для нужд ООО «Т-ЦОД 1» и ООО «Т-ЦОД 2»
  17 400 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• 226674 Приборы контрольно-измерительные
  1 933 703,30 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка привода главного движения для общезаводских нужд
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Замена канализационной трубы от котельной до первого сбросного колодца
  — заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка комплектов для обвязки АФК
  5 296 394,79 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку цифровой фотокамеры для нужд ГБУЗ "ГКБ №15 ДЗМ"
  307 732,50 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• право заключения договора на поставку запасных частей и материалов для проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств филиала ПАО «Россети»
  12 431 555,28 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва