Сетка стальная плетеная (Сетка Рабица), 1000 мм

223-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУК г.Москвы "Ландшафтный парк Митино" и поставщик обязуются к поставке и принятию металлических сеток соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора. Договор предусматривает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года, осуществляемую силами и за счет Поставщика, с определением момента поставки и условиями оказания сопутствующих услуг. Цена договора и порядок расчетов установлены с учетом НДС или без него в зависимости от налогового статуса платежа. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, документ о приемке должен содержать информацию о сумме к оплате, размере неустойки, основаниях и порядке ее расчета, а также итоговой сумме платежа. Заказчик вправе удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств со своего счета. Установлены сроки и условия поставки товаров, а также порядок их приемки, включая согласование времени и места доставки. Поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и производителе. Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечить сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также произвести уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после доставки. Поставщик обязуется предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней должен рассмотреть результаты поставки и оформить приемку товаров, либо направить мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия в случае обнаружения недостатков, после чего предоставляет Поставщику информацию о них через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а заказчик принимает товары после предоставления разъяснений или устранения дефектов и подписывает электронный документ о приемке. Согласно статье 5 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставками и указывать на недостатки товаров. Согласно условиям договора, при выявлении несоответствия поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан в течение двух рабочих дней сообщить о недостатках через УАИС «Бюджетный учет», а также своевременно принять и оплатить товар. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать к ответственности за неисполнение обязательств по договору. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы и информацию. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным и договорным требованиям, а также соблюдать установленные запреты и соответствовать единым требованиям к участникам закупки. Он также гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки, при этом гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная или недостоверная информация от поставщика влечет его ответственность за недостатки товара. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены договора и варьируется в зависимости от его стоимости. В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Согласно условиям договора, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не может превышать цену договора, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения договора по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, а также при подтвержденных экспертизой нарушениях условий договора и несоблюдении запретов, установленных законодательством. Договор предусматривает основания для расторжения в случае нарушений сроков оплаты или приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления необходимых документов или разнарядок, а также невыборки товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение должно соответствовать положениям о закупке и может быть направлено второй стороне. Также предусмотрено освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном порядке. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе описаны правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Указано, что договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 ноября 2026 года, при этом предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика в случае проведения претензионной работы. Согласно статьям 11.4 и 12 Договора ЕАИСТ, стороны могут вносить изменения и дополнения в договор в электронном виде через подписание дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия договору условий руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о регистрации сведений об исполнении договора в ЕАИСТ, перечисляет приложения к договору, обязывает поставщика соглашаться на проверки и регламентирует электронное взаимодействие сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков». По договору поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной подписи и регистрацию в системе. Стороны признают юридическую силу электронных документов. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. Также указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика в лице Государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Ландшафтный парк "Митино", в то время как информация о Поставщике Согласно приложению № 2 к договору, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, в том числе сетку стальную плетёную для растений, производителя ООО "Флора Групп", с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Запрос цен на проведение работ по ремонту металлических емкостей для хранения воды, а также системы подачи воды из резервных емкостей
  3 041 218,00 ₽ заявки до 25.10.2026, Москва
• МИ №3747/МИ - Техническое обследование состояния металлоконструкций котлов ст. № № 5,7,10 Апатитской ТЭЦ (D27P100174)
  1 032 933,74 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• листовая сталь
  — заявки до 20.10.2026, Москва
• КО №3737/КО - Работы основного периода в рамках технического перевооружения турбоагрегата ст.№2 (D26NP01189)
  1 450 493 786,26 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Поставка сэндвич-панелей и комплектующих
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек
  6 608 561,62 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка металлопроката в рамках обустройства баз ГБУ «Жилищник» районов Новогиреево и Перово
  23 920 144,29 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Закупка в Москву (раздел КМ, КМД) (балка, ригель, колонна и т.д.)
  — заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва