44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10321171 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 103 510,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 16.10.2026 |
| Приём заявок до | 19.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Электродвигатель АИР 200 М6 | 1.0 шт | 89 510,00 ₽ | Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт |
| РПУ-2М-211-1440-У3, 24В DC, под винт, 6А, 4з+4р, IP40, реле промежуточное | 2.0 шт | 7 000,00 ₽ | Реле на напряжение не более 1 кВ |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять электродвигатель для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определены в документе, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также порядок обмена информацией и действий сторон в случае выявления несоответствий условиям контракта. Поставщик имеет право требовать соответствия товара определенным требованиям, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта и предоставлять необходимые документы. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечить его замену при обнаружении недостатков. Поставщик гарантирует качество комплектующего изделия, соответствующее требованиям безопасности и стандартам, и несет ответственность за вред здоровью и имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта. Согласно условиям контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки платежей со стороны заказчика или неисполнения обязательств без стоимостного выражения. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно пунктам 7.7-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 32 рабочих дней, с возможностью приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются зарегистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения. Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС и УАИС. Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан использовать стандартную форму товарно-транспортной накладной (СТЕ) для оформления приемки товаров через АИС «Портал поставщиков», а также обеспечивать электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, признаваемой равной юридической силе бумажных документов. Согласно пункту 13.5 контракта, стороны получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. В статье 14 указаны адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Заказчика — ГБОУ Школа № 1279 «Эврика», и информация о Поставщике неполная. Согласно представленному фрагменту, в приложении № 2 к контракту содержится спецификация, включающая описание электродвигателя АИР 200 М6 с указанием его характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва