44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10296548 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1569 «Созвездие» |
| Начальная цена | 599 976,30 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Заградительная сетка белая | 2310.0 м[2*] | 259,73 ₽ | Инвентарь для футбола и ручного мяча |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку и монтаж заградительной сетки для нужд образовательного учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и поставлен Поставщиком с соблюдением сопутствующих услуг и документов приемки. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, включать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик имеет 10 рабочих дней на приемку товаров и сопутствующих услуг. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, после чего может быть предоставлена информация о разъяснениях, отказе от принятия или перечне недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает УКЭП электронный Документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и правах поставщика, включая требования к представлению разъяснений и документов при выявлении несоответствий и обязательства заказчика по своевременному принятию и оплате товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с Контрактом и Техническим заданием, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять обнаруженные недостатки. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в установленные сроки, после чего последний должен устранить выявленные недостатки, а гарантийный срок продлевается на время их устранения. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить гарантийный срок на заменяемый товар, равный сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки, а также за убытки, связанные с отзывом товара. В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и наличия конкретных фактов нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, и пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик также несет ответственность за просрочку исполнения своих обязательств, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта. Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены условия для возврата излишне уплаченных средств и порядок взыскания неустойки. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика также возможен при неоднократных нарушениях со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, необоснованного отказа от приемки или оплаты, а также невыборки товаров. Установлены правила для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить обоснованный расчет и необходимые документы при предъявлении требований, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и процедуру изменения условий контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно положениям оформления дополнительного условия № 2 к Контракту, Поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидии. В статье 13 Контракта регламентированы особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через специализированные автоматизированные информационные системы. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Суммаризация: Учреждение "Школа № 1569 «Созвездие»" предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию и реквизиты для осуществления финансовых операций. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая заградительную сетку белого цвета с определенными характеристиками и ценой за единицу в размере 259.73 рубля с НДС, с общей суммой заказа 599976.30 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва