44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10296546 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей М.А. Булгакова» |
| Начальная цена | 40 750,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Люксметр Testo 540 - с поверкой | 2.0 шт | 20 375,00 ₽ | Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла, звука или света |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку люксометра Testo 540 с поверкой, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов и условия оплаты определены в контракте. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, а поставка может быть осуществлена досрочно по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление документов и информации, а также контроль за исполнением контракта и возможность проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за исполнением контракта, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также процедуры взаимодействия между заказчиком и поставщиком. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие требованиям законодательства РФ. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и вред, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если Цена не превышает установленный предел. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены ограничения на общую сумму штрафов за нарушение обязательств. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымание товаров заказчиком. Также упоминается возможность расторжения контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, предложение о расторжении контракта по соглашению сторон требует письменного ответа в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение подчиняется определенным условиям и процедурам. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок предъявления и рассмотрения претензий, а также устанавливает сроки и порядок разрешения споров в арбитражном суде. Также указано, что контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, с возможностью приемки товаров после этого срока при условии проведения претензионной работы. Согласно указанным пунктам, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты или факсимильной связи/электронной почты считаются полученными в определенные законом сроки. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов. Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронную подпись для подписания документов. Стороны признают юридическую силу электронных документов, полученных через систему, и не требуют их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Музей М.А. Булгакова», предназначенные для использования в рамках электронного документооборота при исполнении Контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую в себя люксметр Testo 540 с определёнными характеристиками и ценой за единицу товара в размере 20375 рублей с НДС, с общим количеством заказа в 2 штуки.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва