44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10296430 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1788» |
| Начальная цена | 38 521,28 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 15.09.2026 |
| Приём заявок до | 16.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Веревка пожарная спасательная «ВПС» 50 м | 10.0 шт | 2 482,00 ₽ | Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки |
| Аптечка универсальная, первой помощи 235х70х205мм | 16.0 шт | 856,33 ₽ | Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить товары для материально-технического оснащения зон безопасности, включая аптечку и веревку, в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего товар считается поставленным с момента доставки и подписания документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, и порядок расчетов определен условиями контракта. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, поставщик обязан предоставить электронный Документ о приемке в течение 7 рабочих дней, а оплата производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенные реквизиты, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости устранения недостатков товаров Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленную документацию и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Гарантируется качество товара, и в случае обнаружения недостатков Поставщик обязан заменить товар. Гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно установленным правилам, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязуются следовать процедурой расторжения контракта, предусмотренной гражданским законодательством РФ, и должны ответить на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней. Одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий и требований закона. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при Согласно представленному фрагменту, контракт подразумевает регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ и возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласовывают использование электронного взаимодействия через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая обмен подписанными электронными документами и информацией. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товара (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», если она Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта бесплатно. В статье 14 указаны адреса, реквизиты и подписи Заказчика, а также начаты данные Поставщика, которые не завершены. Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов организации, включая контактные данные, идентификационные номера, банковские реквизиты и информацию о лицах, уполномоченных на подписание контрактов. Спецификация включает пожарную спасательную веревку "ВПС" 50 м и универсальную аптечку первой помощи, с указанием характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены и суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва