ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1360" и поставщик обязуются поставку строительных товаров для нужд школы в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, а также на основании результатов котировочной сессии. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 1-10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям документа, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при положительном решении Заказчика о принятии товаров после устранения недостатков, он подписывает УКЭП электронный документ о приемке и направляет его Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, статья 5 определяет права и обязанности сторон контракта, в частности, заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о сроках исполнения контракта, обязанностях сторон по контролю за поставками и их соответствием условиям контракта, а также порядке уведомления о недостатках и приостановлении поставок. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара в рамках гарантийного срока, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта. В частности, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать убытки и вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара. Поставщик также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и нести ответственность за недостатки товара в случае Согласно указанному документу, установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также процентные ставки штрафов в зависимости от цены контракта и стороны, нарушившей условия. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленным фрагментам, стороны договора обязуются к уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по вине одной из сторон или в случае обстоятельств непреодолимой силы. В случае обнаружения недопоставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может осуществляться с помощью фото- и видеоматериалов. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, или несоблюдения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика возможен при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных в пунктах 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, стороны должны руководствоваться установленными правилами и законодательством. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, после чего спор может быть передан в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае несогласия сторон с условиями контракта, претензии должны содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 15 ноября 2026 года, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в случае Согласно пункту 13, стороны договора используют электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а Поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в АИС и назначить ответственных за электронный документооборот. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его реквизиты и контактные данные, а также банковские реквизиты и адреса электронной почты. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказан линолеум LINO PROFI TiTAN 70 с дизайном ACZENT COM MM573, серого цвета, размером 30 м на 3 м, с классом пожарной опасности КМ2 и толщиной 2.3 мм, а также комплектующие для плинтуса IDEAL КОМФОРТ и аксессуары для монтажа. Спецификация включает различные элементы декоративных плинтусов и аксессуаров для них, таких как углы и заглушки, а также порог одноуровневый, изготовленные из ПВХ и алюминия с текстурой и матовой поверхностью, в различных цветовых решениях и размерах. В представленном фрагменте документа содержится информация о заказе металлопроката, включая профильный прокат и трубы различного размера и длины, с указанием цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка металлопроката для нужд КП «ВДНХ»
  1 426 702,54 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Поставка стальных труб
  499 194,03 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• УСЛУГИ ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ ОТ СНЕГА, НАЛЕДИ И СОСУЛЕК
  116,17 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для нужд ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова" Минздрава России
  5 000 000,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Закупка стальных канатов 14 диаметра
  499 999,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка поручней для лестниц и пандусов в 2026 году.
  2 650 300,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Электронный запрос котировок на поставку ведер для мусора (404-зк) в 2026 году для нужд ГБУЗ "ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова" ДЗМ
  188 068,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту (замене) деревянных и металлических витражных оконных блоков Лабораторного корпуса МАДИ по адресу: г. Москва, Ленинград
  98 002 545,82 ₽ заявки до 01.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва