ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставку инвентаря для чемпионата Абилимпикс по определенным направлениям в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товары (выпечка осетинских пирогов, приготовление пиццы, кондитерское дело, карвинг) в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а также принять товары новыми и подписать необходимые документы после доставки. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, оплата подрядчику производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, исходя из твердой цены контракта, которая включает все сопутствующие расходы и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Авансовый платеж не предусмотрен, а налоговые обязательства Заказчика учитываются при расчете суммы платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров до 25 сентября 2026 года, имеет право на досрочную поставку по согласованию с заказчиком и обязан согласовывать время, место и дату поставки, а также обеспечивать соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а уборка упаковки производиться силами Поставщика. Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью. Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть поставленные товары и услуги на соответствие требованиям контракта и технического задания, после чего направить Поставщику документы о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документы о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о необходимости предоставления разъяснений, мотивированных отказов от принятия товаров или перечне выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить запрошенные разъяснения. После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе приемки товаров и сопутствующих услуг, а также к предоставлению необходимой документации и информации для подтверждения исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принять их в соответствии с условиями контракта, в то время как поставщик обязан осуществлять контроль за порядком и сроками поставки и проводить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае необходимости, а также запроса разъяснений от Заказчика. Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения. Поставщик обязуется предоставить товар, произведенный в России, если это требуется законодательством, а также информацию о ходе исполнения обязательств и изменениях своего местонахождения в установленные сроки, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам и стандартам. Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации о товаре и за его недостатки, а стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, определенным контрактом. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а за аналогичные действия со стороны Заказчика — фиксированные суммы. Также установлена пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара В представленном фрагменте описываются условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения условий контракта, установленные запреты, неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также непредставление отгрузочной разнарядки в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и могут продлить сроки исполнения обязательств. Споры между сторонами должны решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии. В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает срок исполнения до 03.11.2026, возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика в рамках претензионной работы, обязательную регистрацию контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, возможность изменения и дополнения контракта по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в ЕАИСТ, а также регламентирует порядок направления уведомлений сторон. Стороны договорились о порядке уведомлений, руководстве законодательством РФ, необходимости регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ и использовании приложений к контракту. Также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через специализированные системы. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Согласно статье 14, Заказчик предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактные данные, реквизиты и адрес электронной почты для осуществления документооборота в рамках Контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты юридического лица ООО "Рестола", а также описание и ценообразование для двух видов товаров: гастроемкости из полипропилена размером 530х325х100 мм и подложки под торт из ХДФ размером 35х35х35 см. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержится описание различных товаров для уборки и организации пространства, включая дуршлаг Эдвин, комплекты для уборки от Комус и Vileda, а также силиконовый коврик Bradex и контейнер Econova с органайзером. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен заказ на поставку пластикового контейнера с крышкой и ручками, вместимостью 15.3 литра, а также пластикового пульверизатора объемом 250 мл и ассортимента товаров для дома, включая ажурные салфетки и сетку для пиццы из алюминия, с указанием количества и цен. Согласно представленным данным, сумма в размере 25 000.00 рублей подлежит уплате в качестве платежа по некому договору, о чем свидетельствует код 16.

Похожие закупки

• Поставка ящиков пластиковых для нужд Новгородского филиала ФГБНУ ВНИРО
  74 458,34 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Поставка мусорных ведер для нужд ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова в 2026 году
  554 853,38 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• ЯКОБС_Маркет-скрин: Услуги складского оператора. Регион: Москва и МО
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  176 005,78 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
  3 100,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Изготовление сувенирной продукции «Подарочная коробка»
  590 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  144 513,60 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  63 460,14 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва