223-ФЗУслугаПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10295353 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСАВТОСАНТРАНС" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Начальная цена | 146 400,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание и эксплуатация котельных | 12.0 усл. ед | 12 200,00 ₽ | Услуги по ремонту оборудования |
Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и исполнителем, последний обязуется оказывать услуги по аварийно-спасательному обслуживанию и обеспечению готовности к локализации и ликвидации аварий на опасном производственном объекте. Исполнитель обязуется предоставлять услуги по аварийно-спасательному обслуживанию опасного производственного объекта в соответствии с техническим заданием, а Заказчик принимает результаты услуг и оплачивает их в соответствии с условиями договора, включая фиксированную цену договора и порядок расчетов, предусмотренный законодательством РФ о налогах и сборах. Согласно условиям договора, оплата услуг производится ежемесячно после их фактического оказания без предварительного авансового платежа, осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет исполнителя на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями и сформированного через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям договора, при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем предусмотрена уплата неустойки, а оплата услуг считается выполненной с момента списания средств со счета Заказчика. Сроки оказания услуг установлены в соответствии с техническим заданием на 365 календарных дней с даты начала действия договора, с возможностью досрочного исполнения по согласованию с Заказчиком. После завершения услуг Исполнитель уведомляет Заказчика и предоставляет отчетную документацию, а подписанный обеими сторонами электронный документ о приемке служит основанием для оплаты услуг. Заказчик обязан рассмотреть результаты оказанных услуг в течение 20 рабочих дней и направить Исполнителю подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о необходимости устранения недостатков, после чего Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Исполнитель обязан реагировать на запросы Заказчика о разъяснениях или отказе от услуг, а также устранять выявленные недостатки и предоставлять исправленную документацию в установленные сроки. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения недостатков, а также запросить отчетную документацию. Согласно пунктам 5.1.3-5.1.6 и 5.2.1-5.2.3 Договора, Заказчик и Исполнитель обязаны осуществлять взаимный контроль за качеством и объемом оказываемых услуг, а также своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать услуги, а в случае получения уведомления о приостановлении их оказания, рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания акта приемки работ, оплаты услуг, привлечения соисполнителей без изменения цены договора и замены соисполнителей в случае их недобросовестного исполнения обязательств, а также запроса уточнений от Заказчика. Исполнитель обязан своевременно и качественно оказать услуги и предоставить отчетную документацию. Исполнитель обязуется обеспечивать соответствие услуг требованиям качества и безопасности, устранять выявленные недостатки, приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств и предоставлять документы, подтверждающие соответствие законодательным требованиям. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения договора, в соответствии с законодательством о персональных данных и защите информации. Согласно пунктам 5.4.8-5.4.10, стороны обязаны выполнять дополнительные обязательства, включая соответствие законодательству и соблюдение запретов. В статье 6 указаны гарантии качества услуг, гарантийный срок и порядок устранения недостатков. Исполнитель обязуется устранять недостатки услуг в гарантийный период, возмещать расходы на экспертизу и нести ответственность за нарушение сроков и причиненный вред, при этом предоставление полной информации об услугах является обязательным для избежания ответственности за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Исполнителем составляет 10% от цены договора, если последняя не превышает 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения. В соответствии с условиями договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также начисление пени за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, с ограничением общей суммы штрафов размером цены договора, а также предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 определяет порядок расторжения договора, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение в определенных случаях. Заказчик вправе односторонне отказаться от исполнения Договора в случае оказания услуг ненадлежащего качества, неоднократного нарушения сроков и объемов оказания услуг, невыполнения обязательств Исполнителем, наличия существенных и неустранимых недостатков услуг, подтвержденных экспертизой, а также нарушения национального режима, установленного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика, необоснованного отказа от приемки услуг или невыполнения Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению договора. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение требует соблюдения установленных процедур. Согласно статье 9 Договора, обеспечение исполнения обязательств не требуется в соответствии с условиями положения о закупке. Статья 10 регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, и устанавливает обязанность уведомления другой стороны о таких обстоятельствах в течение 5 календарных дней. Согласно статье 11 договора, стороны обязуются решать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны предпринять меры к урегулированию спора в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая ее содержание и приложения, а также порядок разрешения споров и условия вступления договора в силу и его изменения. Согласно статье 13, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а в случае Согласно условиям договора, стороны обязуются использовать электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) через специализированные системы, что приравнивается к бумажным документам. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронные документы и информацию без необходимости их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, а доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно. Данный фрагмент представляет собой образец приложения к договору, содержащий информацию о сторонах договора, их реквизитах и условиями расчета итоговой стоимости услуг с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем котировочной сессии цены. Суммаризация: Заключен договор на оказание услуг по аварийно-спасательному обслуживанию производственного объекта А01-08530-002 для нужд санатория-профилактория «Битца», стоимостью 146400 рублей, включая НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва