ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Мосавтосантранс" заключило соглашение с поставщиком на поставку запчастей для транспортных средств ГАЗель НЕКСТ для социального такси. Согласно условиям контракта, ГБУ «Мосавтосантранс» обязуется принять и оплатить поставляемую новую ГАЗель с двигателем УМЗ А274, выпущенную не ранее 2025 года, в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Поставка осуществляется силами и за счет поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги и оформляет необходимую документацию. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в контракте условиями. Согласно условиям контракта, оплата подрядчику производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, с учетом уменьшения на налоги и сборы, подлежащие уплате в бюджет РФ, при условии их обязательности. Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно статье "Адреса, реквизиты и подписи Сторон" Контракта, стороны используют усиленные квалифицированные электронные подписи для формирования и подписания документов через АИС "Портал поставщиков", а оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке и итоговой сумме платежа. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а исполнение обязательств Заказчика считается завершенным с момента списания средств с его счета. Согласно Контракту, поставщик обязан выполнить поставку товаров в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, при этом допускается досрочная поставка по согласованию с заказчиком. Поставка может осуществляться партиями по предварительной заявке и должна соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а уборка упаковки производиться силами Поставщика. Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью. Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Поставщик обязан устранить их за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно представленному фрагменту, документация о поставках товаров и сопутствующих услуг формируется и передается через УАИС «Бюджетный учет», а также предусмотрены процедуры для устранения недостатков и принятия товаров с использованием УКЭП. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные обязанности: Поставщик должен предоставлять письменные ответы в установленные сроки, осуществлять контроль за поставками и проводить экспертизу результатов, в то время как Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары. По условиям Контракта, Поставщик обязан предоставить Заказчику определенные документы, информацию и уведомления в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, а также соблюдать единые требования к участникам закупки и запреты, установленные законодательством. Поставщик обязуется обеспечивать качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантию на товары, сроки которой указаны в техническом задании. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, Поставщик обязан их устранить за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется предоставить товар, соответствующий требованиям качества и безопасности, и гарантирует возмещение вреда и убытков в случае их причинения товарами, а также обеспечивает предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно условиям контракта, заказчик вправе расторгнуть его в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товаров Фрагмент регулирует основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, предусмотренные контрактом. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы заказчиком. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и контактные данные государственного бюджетного учреждения "Мосавтосантрас" и предусмотрено место для аналогичной информации от поставщика, которая не предоставлена. Суммаризация: В представленном фрагменте документа содержатся технические характеристики и цены на запасные части для транспортных средств марки ГАЗ и УАЗ, включая фильтры, колодки тормозные и фильтры салона, а также указана информация о поставщике и платежных реквизитах. Суммаризация: Представлен перечень деталей и комплектующих для автомобиля ГАЗель Некст, включая тормозные диски, ремни и натяжители, а также колодки стояночного тормоза с указанием каталожных номеров, совместимости, количества в упаковке и других характеристик. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров для автомобиля ГАЗель Некст, включая тормозные колодки, натяжной ролик и ремень ГУР, а также масляный фильтр, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества в упаковке, единицы измерения, цены и суммы с учетом НДС. Сводка: В таблице представлены данные о закупке фильтров для топлива, включая каталожные номера, вес, количество и стоимость за единицу и за партию для моделей ГАЗ 3302 и Газель, а также фильтров для двигателей других марок.

Похожие закупки

• Поставка тележек-дозаторов
  13 511 500,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• 5124 - Закупка Маслянный вакуумный насос Erstvac 100 - Зеленоград
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• 5127 - Закупка пневматика - Зеленоград
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА
  146 600,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• 4923 - закупка смеситель СБН - 320 - Курган
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• 4968 - закупка реле, колодка, датчик, контроллер - Зеленоград
  — заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка консольного насоса
  195 600,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка наконечников
  19 984 667,70 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва