СЧЕТЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки приборов учета воды', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Хамовники" обязуется принять и оплатить поставку приборов учета воды от поставщика в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а поставщик обязуется поставить указанные приборы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет Поставщика, с условием подписания документов о приемке и возможным оказанием сопутствующих услуг.\n Цена договора включает НДС или освобождается от него в соответствии с законодательством РФ, а порядок расчетов и налоговых обязательств регулируется положениями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания Документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки; сроки и условия поставки; порядок приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить указанную сумму с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств.\n Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.\n Поставщик отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть товары и услуги на соответствие требованиям договора и технического задания, после чего направить поставщику подписанный электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Процедура проверки и приемки товаров', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Устранение дефектов и предоставление разъяснений', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки и дефекты в установленные сроки, а также предоставлять запрошенные разъяснения в течение пяти рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять свои обязательства через субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять ряд обязательств, включая представление уведомлений об изменении адреса, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническими требованиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на замененный товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями договора, включая возмещение вреда, убытков и недостатков товара.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафных санкций за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы.\n В случае неисполнения обязательств заказчиком штраф составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, но не за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии уважительных причин просрочки.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности или неоднократного нарушения сроков и объемов поставки.'}, {'title': 'Отказ от передачи товара и прочие основания для отказа поставщиком', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.4-8.1.1.8, Договор может быть расторгнут в случае нарушений со стороны Поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям Технического задания, выявленные нарушения условий Договора по результатам экспертизы или нарушение запретов, установленных законодательством.\n В пунктах 8.1.2.1 и 8.1.2.2 указаны основания для расторжения Договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия для отказа от подписания документа о приемке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе определены условия для обоснованного и необоснованного отказа Заказчика, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке.\n Указано, что предложение о расторжении договора по соглашению сторон должно быть рассмотрено в течение 5 календарных дней, а решение об одностороннем расторжении может быть направлено второй стороне по указанному адресу.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за форс-мажор', 'summary': 'Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах и их подтверждения в установленном порядке.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны направить письменную претензию с указанием всех необходимых данных и требований в случае неурегулирования спора в установленный срок, иначе считается признание требований претензии.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и сроки договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы или выписки из них, а в случае споров — разрешать их в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и приложений к договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны направлять уведомления друг другу в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.\n В случае'}, {'title': 'Порядок использования АИС для приемки товара', 'summary': 'Согласно пункту 4.10 статьи и пунктам 13.1.1 и 13.2, Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и электронного документооборота, включая создание стандартных товарных единиц и обеспечение электронной подписи для уполномоченных должностных лиц.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Информация о Поставщике и Условия Поставки', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о поставщике, включая его реквизиты и контактные данные, а также характеристики счетчика воды модели ЭКО НОМ СВ 20-130+КМЧ-20-ОК, предназначенного для использования как в горячей, так и в холодной воде с максимальной рабочей температурой 90 градусов Цельсия и межповерочным интервалом в 6 лет.'}, {'title': 'Спецификация счетчика воды ЭКО НОМ СВ Д-25', 'summary': 'Согласно предоставленной спецификации, заказчик приобретает крыльчатый клапан и универсальный счетчик воды ЭКО НОМ СВ Д-25 КМЧ СВДГ25-001, а также счетчик воды универсальный "Дюкс" ЭКО НОМ СВ Д-40+, с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Технические характеристики счетчика воды', 'summary': 'ООО "Дюкс" предлагает универсальный счетчик воды ЭКО НОМ СВ Д-40 + КМЧ 1.0 по цене 7032.00 руб. за штуку, с минимальной температурой измеряемой среды 5.0 °C и номинальным расходом воды 10.0 куб. м/ч.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва