tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Лист стальной горячекатаный Северсталь 1250х2500 мм

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10284412
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Таганского района»
Начальная цена	24 800,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.08.2026
Приём заявок до	31.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Лист стальной горячекатаный Северсталь 1250х2500 мм	4.0 л.	6 200,00 ₽	Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку металла для ГБУ "Жилищник Таганского района"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Жилищник Таганского района" и поставщик обязуются поставлять металл для нужд учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года.\n Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно за фактически поставленные товары без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы на счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТ.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, а также содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде, подписанные УКЭП, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, или отказаться от принятия в случае необходимости устранения недостатков.\n Поставщик обязан устранить недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через автоматизированные информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику исправленную документацию и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям Контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии на комплектующие изделия', 'summary': 'Гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, и за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и возврат излишне уплаченных средств, а также порядок подтверждения фактов нарушений.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта, предусмотренную гражданским законодательством РФ, и имеют право на одностороннее расторжение при соблюдении определенных условий и требований.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований; претензия должна содержать определенные данные и документы, а споры по контракту разрешаются в арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 27 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации сведений об исполнении контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон, предусматривающие обмен электронными документами через специализированные системы.'}, {'title': 'Условия использования АИС для электронного документооборота', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая создание СТЕ и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно.\n Указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные государственного бюджетного учреждения «Жилищник Таганского района» как заказчика, в то время как реквизиты поставщика не предоставлены.'}, {'title': 'Условия поставки стальных листов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку одного листа стальной горячекатаной стали размером 1250х2500 мм с указанием характеристик, производителя, цены и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →