tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

СРЕДСТВА ПО УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ ЦВЕТОВ И РАСТЕНИЙ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10284346
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 854»
Начальная цена	46 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.08.2026
Приём заявок до	31.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Грунт "Фабрика грунтов" универсальный питательный, мешок 60 л	50.0 шт	600,00 ₽	Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки
Набор Торфяных горшков Газон Сити круглых 60*60 (упаковка 20 штук)	50.0 упак	80,00 ₽	Торф неагломерированный прочий
Таблетки торфяные Jiffy, 33 мм	1000.0 шт	12,00 ₽	Торф неагломерированный прочий

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки грунта и материалов для рассады', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 854» и поставщик обязуются поставку грунта и расходных материалов для рассады в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта тверда и не изменяется в процессе исполнения, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товарная упаковка должна содержать определенные реквизиты, обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая использование электронного документооборота с применением УКЭП, а также права и обязанности сторон при выявлении недостатков и необходимости их устранения.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении обязательств и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию и компенсировать убытки в случае отзыва товара или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от превышения или не превышения ею 3 млн рублей.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта.\n Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и исполняется в течение 37 рабочих дней с даты заключения.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через функционал АИС «Портал поставщиков», если она'}, {'title': 'Заголовок: Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая юридическое лицо и его фактический адрес, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и другие необходимые для ведения документооборота сведения.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой образец документа с реквизитами сторон, условиями поставки и спецификацией товара, включая описание таблеток торфяных Jiffy и универсального питательного грунта "Фабрика грунтов".'}, {'title': 'Характеристики и ценообразование продукции ООО "Фабрика грунтов"', 'summary': 'Краткая суммаризация: ООО "Фабрика грунтов" предлагает универсальный питательный состав для растений с содержанием калия 1150 мг/кг, общего азота 50% и органического вещества 70%, а также набор торфяных горшков Газон Сити круглых размером 60х60 мм, упаковка которых содержит 20 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →