Поставка канистр для нужд Учебного центра

Положение о закупках организацииТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки канистр для Учебного центра', 'summary': 'Согласно договору № от «__» 2026 года, автономная некоммерческая организация «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (АНО «ФЦ БАС») и поставщик обязуются обеспечить поставку и принятие новых канистр для нужд Учебного центра в соответствии с техническим заданием и условиями договора.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договорились о поставке товара без обременений и в споре, с годом выпуска не ранее 2025 года, с определением момента поставки и порядка расчетов, включая цену договора с учетом НДС и источником финансирования в виде гранта из бюджета города Москвы.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчетов по Договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится после поставки товара без авансового платежа, расчеты осуществляются на основании УПД, содержащего обязательные реквизиты для первичных документов и счетов-фактур, в течение 21 рабочего дня с даты подписания УПД Заказчиком.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить поставленные Товары после предоставления полного комплекта документов и списания средств со своего счета, при этом'}, {'title': 'Условия поставки и подтверждение передачи товаров', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить доставку Товара собственными силами или за свой счет, а также выполнить погрузочно-разгрузочные работы. Подтверждение передачи Товара осуществляется через ТТН или Акт, однако их подписание не гарантирует соответствие Товара условиям Договора; это подтверждается УПД. В течение пяти рабочих дней после подписания акта или ТТН, Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, включая УПД и сертификаты.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть и принять поставленные товары, проведя их приемку на соответствие качеству и требованиям, указанным в договоре и техническом задании, после чего направляет Поставщику уведомление о принятии товаров, запросе разъяснений или мотивированном отказе, либо акт с перечнем недостатков и сроком их устранения. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Порядок действий Поставщика при отказе Заказчика', 'summary': 'Поставщик обязан в течение определенного срока предоставить разъяснения или устранить замечания и передать исправленные отчетные документы для принятия Товаров Заказчиком.'}, {'title': 'Условия предоставления отчетности и ответственность за просрочку', 'summary': 'Согласно условиям договора, изменение требований к отчетности не считается просрочкой исполнения обязательств, а запрос дополнительных документов со стороны заказчика должен быть выполнен в установленные сроки под угрозой выплаты неустойки за ненадлежащее исполнение.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств и ответственность сторон', 'summary': 'Согласно статье 5 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения выявленных недостатков, представления оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств, а также осуществлять контроль за поставками и предъявлять требования в случае обнаружения недостатков товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при нарушениях', 'summary': 'Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров, своевременно принимать и оплачивать товары, а также уведомлять о приостановлении оплаты в случае подачи иска о расторжении договора. Поставщик вправе требовать подписания универсального передаточного документа в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и имеет право приостановить поставку в случае судебного спора о расторжении договора.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику необходимые документы, соответствовать требованиям документации о закупке, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, устранять выявленные недостатки Товара и сообщать об изменении своего фактического местонахождения в установленные сроки, а также соблюдать конфиденциальность информации.'}, {'title': 'Обязательства по защите персональных данных', 'summary': 'Поставщик обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных в ходе исполнения договора, и принимать меры по их защите в соответствии с законодательством РФ. Также Поставщик соглашается на проведение проверок со стороны уполномоченных органов в отношении соблюдения условий предоставления гранта.'}, {'title': 'Условия проверок и документооборота с субпоставщиками', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить согласие привлекаемых им соисполнителей на проверки и предоставить Заказчику необходимые документы, в противном случае заключение договоров с субпоставщиками и предоставление отчетности будет приостановлено без нарушения сроков приемки и оплаты.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру корректировки платежей и удержания неустоек в случае принятия Заказчиком решения об удержании суммы неустойки, а также обязанность Поставщика возместить Заказчику расходы, связанные с требованиями контролирующих органов или претензиями, вытекающими из действий Поставщика.'}, {'title': 'Ответственность за технику безопасности и охрану труда', 'summary': 'Поставщик обязан возместить ущерб или произвести расчеты по требованиям Заказчика в течение 5 рабочих дней, соблюдать нормы безопасности и обеспечить функционирование электронной почты в определенные часы, а также защищать интересы Заказчика и предоставлять необходимые допуски и сертификаты.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество Товара в соответствии с Договором и Техническим заданием, предоставляя гарантию на установленный срок. В случае обнаружения недостатков в период гарантии, Поставщик обязан их устранить за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующее изделие, сопоставимую с гарантийным сроком основного изделия, и несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу и окружающей среде в случае ненадежности Товара, а также за убытки, связанные с отзывом Товара и за недостатки информации о Товаре.'}, {'title': 'Ответственность за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. Поставщик обязан выплатить штраф в размере до 100 тыс. рублей за каждый факт нарушения обязательств, за исключением определенных случаев, а Заказчик вправе удерживать эту сумму из оплаты товара.'}, {'title': 'Условия неустойки и штрафы за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям договора, за нарушение сроков поставки товара, предоставления отчетности, устранения недостатков и замены товара, а также за несвоевременную оплату, предусмотрена уплата неустойки в виде пени. Также договор содержит положения о запрете передачи прав третьим лицам без согласия заказчика и о наложении штрафа за нарушение этого условия.'}, {'title': 'Ограничение ответственности и условия расторжения Договора', 'summary': 'Согласно Договору, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой Договора, а также предусмотрено освобождение от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны. Поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства в случае выявления недопоставки или завышения стоимости товаров. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного нарушения сроков поставки или отказа от передачи товара, а также предоставления недостоверной информации, Поставщик может быть лишен возможности исполнения договора, а Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика с соблюдением установленных процедур.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае одностороннего расторжения договора, другая сторона должна быть уведомлена за 5 рабочих дней, после чего договор считается расторгнутым. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено, а стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия и действия органов власти, при условии их непредвиденности и непредотвратимости.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Стороны договора подтвердили, что обстоятельства непреодолимой силы не освобождают от ответственности за неисполнение обязательств и обязали уведомлять друг друга о таких обстоятельствах в течение 5 дней, а также продлевают сроки исполнения обязательств на время их действия. В случае споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и оформление дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно условиям договора, претензии должны быть направлены в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и документов, на что сторона обязана ответить в течение 15 календарных дней. В случае несогласия и невыполнения обязательств, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.'}, {'title': 'Изменения и дополнения Договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами. Стороны подтверждают, что все необходимые разрешения и одобрения для заключения и исполнения договора получены, а также'}, {'title': 'Условия соблюдения налогового законодательства', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать налоговое законодательство, не уклоняться от уплаты налогов и не стремиться к получению необоснованной налоговой выгоды, а также не совершать действий, направленных на искажение налоговой отчетности и создание искусственного документооборота.'}, {'title': 'Запрет налоговых махинаций и требования к отчетности', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать налоговое законодательство, вести точную отчетность и не использовать схемы для получения необоснованной налоговой выгоды.'}, {'title': 'Условия об уведомлениях и электронном документообороте', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок обмена уведомлениями, предусмотрев возможность их направления в письменной форме, а также через электронные средства связи, с признанием электронных документов равнозначными оригиналам до предоставления последних на бумажном носителе.'}, {'title': 'Использование УКЭП и электронных документов', 'summary': 'Стороны договора согласовали использование электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), признавая юридическую силу электронных документов равной бумажным документам.'}, {'title': 'Условия использования ПО и электронных подписей', 'summary': 'Договор регламентирует вопросы информационной безопасности и использования программного обеспечения для электронного документооборота, а также содержит положения о его юридической силе в электронном виде и приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.'}, {'title': 'Условия поставки и требования к товару', 'summary': 'Поставщик обязуется поставить товары, перечисленные в Приложении № 1 к Техническому заданию, в соответствии с его требованиями и актами, указанными в разделе 6, в течение 14 дней с даты заключения договора, с учетом стандартов качества и единовременной поставки.'}, {'title': 'Условия поставки и доставки Товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить доставку Товара с соблюдением определенных условий, включая упаковку, сопроводительные документы и гарантийные обязательства на срок не менее одного года с момента подписания акта приемки.'}, {'title': 'Требования к безопасности и транспортировке товара', 'summary': 'Фрагмент документа содержит требования к безопасности товара, условия транспортировки и упаковки, а также перечисляет нормативные акты, регулирующие данные процессы.'}, {'title': 'Подписи Сторон: Форма и Сроки', 'summary': 'Стороны подтвердили свои подписи под документом.'}], 'fileName': 'Проект_договора_на_поставку_канистр_для_нужд_Учебного_центра_1__с_корр._1_ (1).docx'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка арматуры для СИПа и клеммников для нужд АО «Мосгорсвет»
  25 467 995,80 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка труб и листового металла на УС Дебесы, УС Большая Соснова, УС Арлеть Ковалинского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка контейнеров
  600 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Закупка каната по ГОСТ 3083-80 для заказа 05713
  499 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• №ВЗП-260811/52 "Поставка мачт связи"
  7 058 431,21 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Срочно. Поставка труб и листового металла на УС Дебесы, УС Большая Соснова, УС Арлеть Ковалинского ЦЭС
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Закупка круга
  7 920,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Право заключения договора поставки металлических изделий для нужд Западно-Сибирского ПМЭС
  11 028 571,44 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва