Пирамида для пожарного гидранта "Национальная пожарная компания", 750*750*900 мм

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров для ГБОУ Школа № 1298', 'summary': 'Государственное бюджетное учреждение города Москвы заключило гражданско-правовой договор с поставщиком на поставку пирамид для гидрантов пожарных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, который включает техническое задание и спецификацию.\n Поставка нового товара осуществляется силами Поставщика с доставкой и подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом уменьшения на налоги и сборы.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4, приемка товаров осуществляется с соблюдением согласованных с Заказчиком времени и места поставки, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка и упаковка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения, дату выпуска и гарантийный срок службы.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить подписанный УКЭП электронный документ о приемке товаров и услуг, а также другие документы согласно Техническому заданию, после чего Заказчик проводит экспертизу поставленного и вправе отказаться от принятия в случае выявления недостатков, на устранение которых Поставщик обязан выделить определенный срок.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием сроков их устранения, на что Поставщик обязан реагировать в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами, а Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по информированию и соответствию требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за качество и безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также за возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта, за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, предусмотрены различные процентные ставки штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия начисления и ограничения штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны предоставить письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и порядок урегулирования споров', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и должен быть исполнен в течение 22 рабочих дней, начиная с момента заключения в 2026 году.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их считать полученными.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая создание СТЕ и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Фрагмент содержит информацию о порядке получения доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и реквизиты сторон договора, включая юридическое и фактическое наименование, адреса, контактные данные и реквизиты государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1298 «Профиль Куркино» и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обмениваются реквизитами и подписями, а также прилагается спецификация с указанием наименования товара, его характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС для пирамиды пожарного гидранта.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка расходных материалов для СКУД и СОТ
  155 731,65 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Оказание услуг по рисковому страхованию работников Фонда по сохранению, воссозданию исторического блика и развитию г. Сергиев Посад Московской области
  3 000 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• 225823 ОК (МСП)Оказание услуг по пожарной охране, организации профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением по
  38 762 474,53 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Изготовление и поставка запасных частей и принадлежностей для системы СКУД
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Выполнение работ по текущему ремонту ограждения и по монтажу автоматических ворот
  3 279 366,45 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Дополнительные работы по текущему ремонту внутренних помещений НД-6 ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ"
  546 321,01 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях филиала «Астрахански
  2 700 185,69 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Оказание услуг по испытанию противопожарных дверей на предел огнестойкости по ГОСТ Р 53307-2009
  810 016,20 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва