ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку металлических канистр и фонарей', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку металлических канистр и фонарей налобных, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в соответствии с результатами котировочной сессии.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в договоре', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Согласно статье 4, порядок приемки товаров включает обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанность Поставщика обеспечивать погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая предоставление разъяснений, мотивированный отказ от принятия и устранение выявленных недостатков.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в количестве, ассортименте, комплектности и стоимости товаров, а также в случае выявления недостатков при поставке.\n Заказчик должен своевременно сообщать о недостатках и принимать товар, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у заказчика разъяснения и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение контракта', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, с учетом цены контракта и установленных процентных ставок для различных сумм.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 7.5-7.10 Контракта, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны согласовали условия ответственности за просрочку исполнения обязательств и возврат излишне уплаченных средств в случае выявления недопоставки или завышения стоимости товара.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки, а также при'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.\n Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае несогласия — споры будут решаться в арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет определенный срок исполнения, включающий сроки поставки товара, его приемки и оплаты, установленные в соответствии с контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Подписание и регистрация дополнительных соглашений', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом, и исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Подписи Сторон и их реквизиты', 'summary': 'Договор заключается между Государственным бюджетным учреждением города Москвы и неизвестным поставщиком, информация о котором не полная.'}, {'title': 'Спецификация товаров и их характеристики', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Контракту, Заказчик обязуется поставить металлическую канistar и налобный фонарь Armytek Wizard C2 PRO MAX Magnet USB в количестве 20 и 16 штук соответственно, с указанием их характеристик и цены за единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Забуривание и погружение труб шпунтового ограждения котлована (ул. Кубинка, вл.16-1)
  24 390 001,92 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка материалов для перекидного рубильника
  2 820 118,17 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  155 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка материала (стальные трубы)
  4 326 835,74 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка опорных поручней для инвалидов в санузлах для нужд ЛРКЦ "ЮДИНО" - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  250 058,50 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для поддержания работоспособности вентиляционного оборудования
  166 328,01 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи здания
  2 671 616,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка стеновых гипсометаллических панелей в комплекте с металлическим каркасом крепления
  2 175 332,12 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва