ФУРНИТУРА

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку фурнитуры для межкомнатных дверей', 'summary': 'Согласно договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку фурнитуры для межкомнатных дверей в рамках закупок для государственных нужд, согласно результатам котировочной сессии и техническому заданию.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать международным стандартам и ГОСТ, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска, гарантийного срока службы и обеспечение сохранности товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, а Заказчик должен рассмотреть их в течение 20 рабочих дней и принять товар.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с требованием устранения выявленных недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует информацию о недостатках и сроках их устранения в УАИС «Бюджетный учет», после чего подписывает её УКЭП и направляет Поставщику.\n В случае положительного решения Заказчика по устранению недостатков, он принимает товары и услуги и подписывает электронный Документ о приемке.\n При запросе разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, обеспечивать их качество и комплектность, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки.\n Также он гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров и материалов за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от Цены контракта, если она больше.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплекта поставляемых товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также по соглашению сторон с соблюдением установленного порядка и сроков.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования и документы для претензии', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов организации-адресата, денежной оценки требований и приложения подтверждающих документов.\n Также указано, что споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Установлен срок действия контракта до 30 октября 2026 года, предусмотрена возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их отправки и получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а Поставщик должен обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц в данной системе.'}, {'title': 'Использование электронных подписей и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Пortal поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая возможность безвозмездного доступа к системе для исполнения контракта.'}, {'title': 'Информация о юридическом и фактическом адресе поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты организации, а также описание товара — цилиндр для замка с указанием материалов и размеров.'}, {'title': 'Спецификация замков и аксессуаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлена спецификация на запчасти для замков и ручек, включая врезной замок ШЛОСС 03008 золото и ручку для финских дверей SCHLOСС 01002 006 золото, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены и общей суммы с НДС.'}, {'title': 'Условия гарантии на MSM серии №1', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, гарантийный срок на продукцию серии MSM №1 составляет 12 месяцев, при цене за штуку 158.00 и общем количестве позиций 16, что в сумме составляет 8374.00.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка асфальтобетонной смеси для нужд ГБУ "Жилищник района Троицк"
  2 000 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка песка, щебня
  78 230 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Строительные материалы
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Краска 1000 мл черная S-8113E Riso
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка материалов (бетон)
  6 485 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Закупка услуг на выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования АО «Пикалевский цемент»
  — заявки до 25.09.2026, Москва
• Лот 1
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка песка кварцевого
  565 600,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва