ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку электрогенераторов и прожекторов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку электрогенераторов и прожекторов со светодиодными лампами, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ.'}, {'title': 'Условия поставки товара и расчеты по контракту', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, маркировка должна содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, приемка товаров и услуг осуществляется через электронный структурированный документ УКЭП, который может быть отклонен Заказчиком в случае выявления недостатков.\n Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта и может привлекать для этого экспертов или экспертные организации.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения и предоставления разъяснений, после чего Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление документов и информации, контроль за поставками и выбор способа экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий договора, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также процедуры взаимодействия сторон в случае выявления несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и ассортименту, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и имеет право замены субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и обеспечивает гарантийный срок, предусмотренный Техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и возмещения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а в случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта.\n Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик также обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и несет ответственность за недостатки товара при'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства Заказчику; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также при нарушении Поставщиком законодательства РФ.\n Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика возможен при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Ответственность за отказ от приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных в пунктах 8.1.2.2-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры, установленной законодательством, стороны могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке или по соглашению сторон.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также принимать меры к их урегулированию в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней.\n В случае непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий.'}, {'title': 'Требования к претензии и документальное подтверждение', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензии с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также устанавливается срок действия контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Заголовок: Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью, подлежащей регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неполного выполнения обязательств Поставщиком, это служит основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также обязаны проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронных подписей и документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной информационной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их соответствие законодательству РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и адреса Заказчика и Поставщика', 'summary': 'Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом общественных организаций», а также указывает, что поля для реквизитов Поставщика оставлены пустыми.'}, {'title': 'Технические характеристики генератора Hyundai HHY 3050Si', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится описание технических характеристик и ценообразования для генератора Hyundai HHY 3050Si и мобильного прожектора на штативе FERON, включая их параметры, мощность и стоимость.'}, {'title': 'Спецификация товара: генератор A-iPower A8500EA', 'summary': 'Спецификация товаров содержит информацию о генераторе бензиновом A-iPower A8500EA с указанием его характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка снегоуборщиков для нужд ГБУ "Жилищник Нижегородского района"
  949 950,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка нефтепродуктов с использованием топливных карт
  12 545 812,30 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка топлива по топливным картам
  1 117 552,80 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• поставка чистящих средств и смазочных материалов для оборудования
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка бензиновых генераторов
  584 933,32 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку машин снегоуборочных для нужд ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ".
  1 308 429,36 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка горюче-смазочных материалов (бензина марки АИ-92) по топливным картам для нужд Администрации Кутейниковского сельского поселения Чертковского района Ро
  58 400,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка моторного топлива для нужд ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России
  9 000 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва