ИЗДЕЛИЯ РАСХОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки отделочных материалов и фурнитуры', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа № 830" и поставщик обязуются поставку отделочных материалов и фурнитуры для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, после его доставки и подписания документов о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертные организации.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через электронные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров после исполнения контракта', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками товаров, включая уведомление о недостатках и требования к документации при приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, количества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества', 'summary': 'Поставщик обязан информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также исполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока за свой счет.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Заказчик имеет право на замену товара или возмещение расходов на его исправление, а также продление гарантии на период устранения недостатков.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны предусмотрена уплата неустойки.\n Также указано, что при обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора описаны основания для расторжения контракта, включая виновные действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, освобождая от ответственности при их возникновении и предусматривая обязанность уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их появления.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n В случае споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и направления письменной претензии с последующим ответом в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензии с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также устанавливается срок действия контракта, порядок его изменения и регистрации, а также правила приемки товаров и оформления дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной форме или электронно, а также руководствоваться законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок проведения проверок соблюдения условий предоставления субсидии и правила электронного взаимодействия, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрационные данные школы № 830', 'summary': 'СКК "Школа № 830" расположена по адресу: Москва, ул.\n Большая Набережная, д.23, с контактными данными и реквизитами для осуществления финансовых операций.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, поставщик "ЕВРОСТИЛЬ" обязуется поставить дверные ручки и замок для туалетной кабинки, а также потолочные плиты "Байкал" производства Armstrong с указанием характеристик, количества и цены за единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка асфальтобетонной смеси для нужд ГБУ "Жилищник района Троицк"
  2 000 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка песка, щебня
  78 230 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Строительные материалы
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Краска 1000 мл черная S-8113E Riso
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка материалов (бетон)
  6 485 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Закупка услуг на выполнение работ по ремонту участков железнодорожного пути необщего пользования АО «Пикалевский цемент»
  — заявки до 25.09.2026, Москва
• Лот 1
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка песка кварцевого
  565 600,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва