ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор поставки вёдер-контейнеров для мусора', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку ведер-контейнеров для мусора в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчеты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика.\n Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик имеет право отказаться от принятия товаров до устранения недостатков и провести их экспертизу своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения и предоставления разъяснений, после чего Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление документов и информации, контроль за поставками и выбор способа экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также процедуры уведомления и приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества, количества, ассортимента и комплектности, своевременно поставить товары, предоставить необходимые документы и иметь право на привлечение субпоставщиков без изменения условий контракта.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и обеспечивает гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с указанным нормативным актом, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также при нарушении Поставщиком законодательства РФ.\n Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика возможен при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Ответственность за отказ от приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая виновные действия Заказчика, такие как оставление товара, неоднократный отказ от приемки или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров.\n Также описан порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также принимать меры к их урегулированию в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней.\n В случае непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий.'}, {'title': 'Порядок подачи претензии и приложения документов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий с указанием суммы и приложением необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения, включая регистрацию в ЕАИСТ и оформление дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для взаимодействия через АИС «Портал поставщиков», а Поставщик должен назначить ответственных за электронный документооборот и обеспечить получение УКЭП для работы в системе.'}, {'title': 'Порядок использования электронных документов', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.\n Доступ к АИС предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит информацию об адресах и реквизитах Заказчика.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты юридического лица, включая адреса, телефоны, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и адрес электронной почты, а также дополнительные сведения, такие как рекомендуемый объем мешка и характеристики продукции.'}, {'title': 'Спецификация товара: усиленное ведро-контейнер для мусора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Компания "ТИТАН МЕТА" предоставляет ведро-контейнер для мусора усиленное, объемом 10 литров, изготовленное из оцинкованной стали с педалью и кольцом для мешка, серого цвета, весом 1.5 кг и габаритами 310х200х200 мм, стоимостью 1983.04 руб. за штуку.\n В приложении № 2 к контракту указано также предложение контейнера объемом 20 литров из пластика от ООО "Полимербыт", стоимостью 1175.83 руб. за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот № 333 Поставка горячекатаного листа
  1 935 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• 225961_Компенсаторы для АО «ТомскРТС»
  3 424 535,16 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  455 187,44 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Комплектующие для оборудования кристального производства
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка и выполнение работ по установке металлических рольставней с отделкой откосов на окнах в лаборатории ООО "Уляновскоблводоканал"
  117 655,74 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка фурнитуры (11-ЭА-1-44-44-26-4)
  6 945 299,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование сменных пыле и влагопо
  806 186,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка оцинкованного стального профиля, листового горячекатаного проката и анкеров.
  — заявки до 09.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва