ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки крепежей и инструментов', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку крепежей и инструментов согласно техническому заданию и спецификации.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Согласно пункту 1.2 договора, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка которого осуществляется Поставщиком с сопутствующими услугами и оформлением необходимых документов.\n В статье 2 договора определена цена с учетом НДС или без него, а также порядок расчетов, предусматривающий уменьшение суммы платежа на размер налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи через автоматизированную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товар в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и качества товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров техническим требованиям и возможную поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Порядок проверки и приемки товаров и услуг', 'summary': 'В данном фрагменте описывается процедура проверки поставленных товаров и услуг, включая экспертизу, а также порядок действий в случае выявления недостатков и их устранения за счет поставщика.\n Указывается, что информация о разъяснениях, отказе от принятия товаров и недостатках вносится в УАИС «Бюджетный».'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить документы и информацию, осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов договора.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также в отношении уведомлений и приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 дней и соответствовать законодательным и договорным обязательствам, а также единым требованиям к участникам закупки и критериям оценки, предусмотренным законодательством.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать установленные требования к форме отчетности и запретам, а также гарантировать качество товаров с указанием гарантийного срока и порядка устранения недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан возмещать расходы на экспертизу, заменять товар с недостатками, предоставлять гарантию на комплектующие изделия и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения требований безопасности товара, а также возмещать убытки, связанные с отзывом товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и конкретными правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в определенных случаях.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также порядок их расчета в зависимости от цены договора и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'В представленном фрагменте договора описываются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств Заказчиком, а также правила начисления и ограничения по штрафам за нарушение обязательств сторонами.\n Установлены правила освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств в случае выявления несоответствий в поставке товара.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия и основания для расторжения договора', 'summary': 'Договор предусматривает основания для отказа от участия в котировочной сессии, экспертную оценку поставляемых товаров, соблюдение запретов и критериев оценки поставщика, а также условия для расторжения договора в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия отказа от оплаты и расторжения договора', 'summary': 'Фрагмент документа касается условий расторжения договора, включая отказ от оплаты поставленных товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров, а также порядок одностороннего расторжения и действия обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности при ЧС', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке.\n В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Стороны договора обязуются решать возникающие противоречия и споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в установленные сроки.'}, {'title': 'Урегулирование споров и срок действия договора', 'summary': 'Согласно статьям 10.4 и 11.1-11.4 Договора, споры между сторонами подлежат рассмотрению в арбитражном суде, а сам договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 16 октября 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и должны быть зарегистрированы в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок обмена документами и уведомлениями', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны используют электронные системы и факсимильную связь для обмена уведомлениями, которые считаются полученными в день отправки или фактического получения с подтверждением.\n Договор предусматривает руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Порядок использования АИС для приемки товара', 'summary': 'Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке и создать ее в случае'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов с усиленной квалифицированной электронной подписью и согласовывают порядок их использования в электронном документообороте без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация организации', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его реквизиты и контактные данные, а также спецификации на крепежные изделия, такие как болты и гайки с шестигранным внутренним углублением, предназначенные для создания разъемных соединений.'}, {'title': 'Спецификация крепежных изделий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики и цены на крепежные изделия, включая винты, гайки и болты различных размеров и материалов, предназначенные для использования в промышленности и строительстве.'}, {'title': 'Список закупки крепежных изделий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о закупке крепежных изделий и сверл, включая цены, количество, размеры и технические характеристики.'}, {'title': 'Характеристики сверл по металлу', 'summary': 'Суммаризация: Представлены сверла по металлу различных диаметров и производителей, предназначенные для обработки сталей, цветных металлов и других материалов, с указанием цены за штуку и общих характеристик.'}, {'title': 'Список заказанных товаров и их характеристики', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся детали и материалы, включая сверло по металлу от производителя MATRIX, набор шплинтов из стали от ООО "Сибирские Технологии", кабель ВВГнг-LS от Севкабель, а также крепежные элементы и болты различного назначения от ООО "Спецкрепеж".'}, {'title': 'Спецификация крепежных изделий', 'summary': 'Спецификация товаров включает крепежные изделия, такие как болты и гаечные соединения, с указанием их характеристик, производителя ООО "Спецкрепеж", количества и цены за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• 225995_Право заключения договора на поставку электродов для нужд АО «ТомскРТС» в 2027 году.
  8 147 042,67 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка метизов
  727 977,93 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• 225960_Ремонт электродвигателей для производственной площадки Ново-Стерлитамакская ТЭЦ Стерлитамакской ТЭЦ филиал ООО "БГК"
  4 566 353,80 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка ручного инструмента
  21 014 169,37 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Расходный материал( ЛЗК 435)
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка товаров для нужд АО «Россети Управление имуществом» в здании, расположенном по адресу: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатино-садовники, ш К
  88 438,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка инструмента к (Аппарату хирургической аблации с принадлежностями AtriCure инв.№410124-5568, зв.№ASU 120919-002, ASB 111319-017, от 17.12.2025 производс
  2 950 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка хирургических инструментов для нужд ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ»
  1 441 427,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва