ПОСУДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

223-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров для образовательных учреждений', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку товаров для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2027 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и поставлен силами поставщика до указанного адреса поставки.\n Момент поставки наступает при доставке товара и подписании усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок расчетов, включая уменьшение суммы платежа на размер налогов и сборов, а также фиксированную цену на товары, работы или услуги на весь срок действия договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, с возможностью взыскания неустойки за неисполнение обязательств.\n Обязательства заказчика считаются исполненными после списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан выполнить поставку товаров в соответствии с техническим заданием в период с 10 сентября 2026 года по 1 ноября 2027 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик при условии оформления дополнительного соглашения.\n Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет поставщика.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать определенным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы.\n Маркировка товара и упаковки должна содержать необходимую информацию, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов, включая сертификаты и накладную, а также в течение трех рабочих дней после поставки направить Заказчику электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 4.11-4.13, Заказчик обязан направлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и недостатках, а также принимать товары и услуги после устранения недостатков и подписывать электронный документ о приемке.\n Поставщик в свою очередь обязан в течение трех рабочих дней предоставлять запрошенные разъяснения.'}, {'title': 'Устранение дефектов и документы о приемке', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов, а также может запрашивать информацию о ходе исполнения договора.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая контроль за сроками и качеством поставок, проведение экспертизы результатов, а также своевременное информирование друг друга о недостатках и принятие мер по их устранению.\n Заказчик должен сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запроса у Заказчика разъяснений по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить необходимые документы.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и договором.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество товара в соответствии с договорными условиями и техническим заданием, обеспечивая устранение выявленных недостатков в течение гарантийного срока с возможностью его продления на время устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, равную гарантийному сроку на основное изделие, и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены договора.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер авансового платежа (АП) и штрафов за неисполнение обязательств зависит от цены договора и составляет 10% или 5% для АП и фиксированные суммы в 1 000 или 5 000 рублей для штрафов соответственно, при цене договора до и свыше 3 млн рублей.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора устанавливают пределы ответственности за нарушение обязательств, освобождение от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны, а также порядок возврата излишне уплаченных средств и подтверждения фактов неисполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Договор предусматривает основания для его расторжения по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров Заказчику'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в договоре регламентированы процедуры расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это расценивается как признание требований.\n Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она истребуется.\n Споры по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2027 года, при этом приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и дополнение договора', 'summary': 'Согласно пункту 11.4, изменения и дополнения к Договору могут вноситься по соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора и вступают в силу после подписания Сторонами.\n Статья 12 устанавливает правила уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно пункту 12.4, к Договору прилагаются Техническое задание, Спецификация, Форма Сводного реестра товарных накладных.\n В статье 13.1 и 13.1.1 описан порядок электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и создание стандартных товарных единиц в АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Обязанности поставщика по использованию АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса Заказчика и предоставлены его реквизиты, включая ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета и другие данные для осуществления документооборота.\n Реквизиты Поставщика не предоставлены.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'Сводный реестр товарных накладных отражает детализацию поставки продукции, включая наименование товаров, их характеристики, количество, цену за единицу и общую стоимость, а также идентификационные данные сторон договора.'}, {'title': 'Спецификация товаров с указанием характеристик и цен', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, поставщик обязуется предоставить заказчику три вида кухонных принадлежностей: половник, соусную ложку и поварскую лопатку, с указанием их характеристик, производителей, моделей, единиц измерения и цен за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот № 333 Поставка горячекатаного листа
  1 935 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• 225961_Компенсаторы для АО «ТомскРТС»
  3 424 535,16 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  455 187,44 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Комплектующие для оборудования кристального производства
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Комплектующие для оборудования кристального производства
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка и выполнение работ по установке металлических рольставней с отделкой откосов на окнах в лаборатории ООО "Уляновскоблводоканал"
  117 655,74 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка фурнитуры (11-ЭА-1-44-44-26-4)
  6 945 299,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению во временное владение и пользование сменных пыле и влагопо
  806 186,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва