СРЕДСТВА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И СЛУЖБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пожарных рукавов и самоспасателей', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку пожарных рукавов и самоспасателей в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и оказать сопутствующие услуги.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать его маркировке.\n Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора и технического задания.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно документу, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Заказчик отклоняет электронный документ о приемке, подписанный УКЭП.\n Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику.\n При принятии Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и отправляет его Поставщику.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия возврата и обмена товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия Контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара, при этом гарантийный срок на заменяемые комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от превышения или не превышения ею 3 миллионов рублей.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата штрафов, не превышающих цену контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлить сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок перед обращением в суд.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами, претензия должна быть направлена в установленный 15-дневный срок с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов.\n Если требования подлежат денежной оценке, она должна быть обоснована.\n В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 42 рабочих дня, с возможностью приемки товаров после истечения этого срока при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Регистрация и изменения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению Сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в Реестре.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не предусмотренных контрактом.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется соблюдение норм РФ и Москвы.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.\n Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен УКЭП и использование АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи Сторон, включая Государственное бюджетное учреждение города Москвы и Поставщика, для заключения Контракта.'}, {'title': 'Технические характеристики пожарного рукава', 'summary': 'Договор предусматривает поставку пожарного напорного рукава РПК(В)-50-1.0-УХЛ1 с ГР-50, самоспасателя фильтрующего Зевс 30Е ГДЗК-EN и сопутствующую документацию, с указанием технических характеристик и цены закупки.'}, {'title': 'Технические характеристики рукава РПК(В)-50-1,0-УХЛ1', 'summary': 'Согласно представленным данным, технические характеристики рукава общего исполнения РПК(В)-50-1,0-УХЛ1 включают массу одного метра рукава 0.45 кг, номинальный диаметр головки соединительной 50 мм, а также относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении 10%.\n Указаны также количество изделий в партии (95 штук) и стоимость за партию (250000 рублей).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Снаряжение парашютиста-пожарного СПП-3
  1 659 004,80 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности
  29 178 934,37 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ (РД, авторский надзор, СМНР, поставка МТРиО) по инвестиционному проекту: «Монтаж охранно-пожарной сигнализации зда
  9 587 490,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• 2026/244/226 Закупка услуг охраны для обеспечения безопасности в здании и на территории ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
  16 813 206,70 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, СМР, ПНР, поставку МТРиО по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Чеснок в части оснащения инженерно-те
  327 555 030,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда руководителей и специалистов филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпораци
  450 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы охра
  3 605 720,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по охране нежилых (офисных) помещений для нужд АО «Росатом Лизинг»
  — заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва