tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Сушилка для посуды настенная, с поддоном, 2-х ярусная

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10280652
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	1 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	25.08.2026
Приём заявок до	26.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Сушилка для посуды настенная, с поддоном, 2-х ярусная	1.0 шт	1 000,00 ₽	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые

Описание

{'data': [{'title': 'Договор поставки сушилок для посуды', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор, по которому поставщик обязуется поставить сушилки для посуды в соответствии с техническим заданием.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов.\n Цена товара и порядок расчетов определены в контракте, включая НДС.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена единицы товара, работы, услуги является фиксированной и включает все сопутствующие расходы, не подлежит изменению в течение срока действия контракта.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, с возможностью удержания неустойки за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку по согласованию с заказчиком и обязан обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Условия выполнения погрузочно-разгрузочных работ и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также производить уборку упаковки и предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть поставленные товары и услуги на соответствие требованиям контракта и технического задания, после чего направить Поставщику документы о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документы о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о необходимости предоставления разъяснений, мотивированных отказов от принятия товаров или перечне выявленных недостатков с указанием сроков их устранения.\n Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить запрошенные разъяснения.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за сроками и порядком поставки товаров, проведение экспертизы результатов, уведомление о недостатках и принятие мер по их устранению, а также своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по поставке товаров', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае необходимости, а также запроса разъяснений от Заказчика.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по предоставлению информации и документов', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие российское происождение товара, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и соответствовать требованиям к участникам закупки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'По условиям контракта, Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации о товаре и за его недостатки, а стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, определенным контрактом.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а за аналогичные действия со стороны Заказчика — фиксированные суммы.\n Также установлена пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта за нарушения', 'summary': 'В случае выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы или несоблюдения запретов, установленных законодательством, а также при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, а также'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае возникновения споров, стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров и оформления дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии.\n В случае недостижения согласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.'}, {'title': 'Сроки исполнения контракта и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, срок его исполнения составляет 32 рабочих дня с даты заключения, приемка товаров возможна после истечения этого срока при условии проведения претензионной работы, изменения и дополнения контракта осуществляются по соглашению сторон и оформляются в электронном виде, а уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Порядок уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными в день их отправки, а стороны руководствуются действующим законодательством РФ и нормами, касающимися полного объема обязательств и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» при осуществлении поставки товара и создавать СТЕ при её'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Стороны согласовали порядок обмена электронными документами и информацией, включая'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте документа содержатся реквизиты организации и образец спецификации на товар, в частности сушилку для посуды с указанием её характеристик и цены за единицу.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →