ГОРШКИ ДЕТСКИЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки детских горшков для школ', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку детских горшков для дошкольных отделений в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и выполнения сопутствующих услуг в соответствии с Техническим заданием.\n Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, с учетом налоговых вычетов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке, ее расчете и итоговой сумме.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке и с улучшенными характеристиками при условии внесения изменений в контракт.\n Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки, упаковки и документов', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки упаковки товара, ее сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки, а также предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия, указав причины и сроки устранения выявленных недостатков.\n Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для предоставления разъяснений или информации об отказе и недостатках.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при рассмотрении отчета об устранении недостатков товаров Заказчик может принять решение об их устранении Поставщиком, после чего Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.14 и 4.15, подписанный сторонами УКЭП электронный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n В статье 5 изложены права и обязанности сторон, включая право заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставками, а также выбор способа проведения экспертизы результатов контракта.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за исполнением контракта, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при приостановлении поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие требованиям законодательства РФ.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным и контрактным требованиям, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки исполнения гарантийных обязательств, составляет 10% от Цены контракта, если последняя не превышает установленного лимита.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны выплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Установлены правила освобождения от неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Условия признания претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Изменение и дополнение контракта', 'summary': 'Согласно статьям 11.4 и 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в документ путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условий действующего законодательства, стороны руководствуются им.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает регистрацию сведений об его исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ, включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также соглашение на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Также установлены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и использование АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая назначение ответственных лиц, получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе, а также подтверждается равная юридическая сила электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ должен быть на бумажном носителе в соответствии с законодательством РФ, а доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n Также указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика – Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды», в то время как информация о Поставщике'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика два вида детских туалетных горшков с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва