Смесь бетонная БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W0-2

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки бетонной смеси для безопасности дорожного движения', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять бетонную смесь для мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в районе Восточный города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и оказывает сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товаров должна соответствовать установленным стандартам, а упаковка и маркировка импортных товаров — международным стандартам упаковки.\n Маркировка должна содержать определенные реквизиты, включая наименование товара, производителя, дату выпуска и гарантийный срок.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и должна быть убрана силами поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить дефекты или предоставить разъяснения, а в случае получения от Заказчика информации о необходимости предоставления разъяснений или о выявленных дефектах и сроках их устранения, Поставщик обязан выполнить эти требования в течение 10 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.\n Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также предусмотрена замена товара при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства и ответственность поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 7 регулирует ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая установление размера штрафа в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и порядок его расчета как процента от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за нарушение гарантийных обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, штрафы за неисполнение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает условия и основания для расторжения контракта, включая нарушение Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, и односторонний отказ от исполнения контракта Поставщиком или Заказчиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров, непредставления отгрузочной разнарядки и невыборки товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и определенными статьями закона о контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, а неответ на претензию в установленный срок считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 30 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставка товаров возможна при условии проведения претензионной работы заказчиком, контракт должен быть зарегистрирован в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать определенные приложения и электронные системы для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Условия использования АИС для документооборота', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать электронную систему для оформления документов, включая создание стандартов товарно-экономической информации и обеспечение электронного документооборота с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.\n Электронные документы признаются юридически равными бумажным документам.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно для осуществления электронного документооборота.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подпись Заказчика в лице ГБУ «Жилищник района Восточный», в то время как информация о Поставщике'}, {'title': 'Регистрационные данные и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включающую бетонную смесь тяжелого бетона на гранитном щебне с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка противогололедных материалов (ПГМ) для удаления снежно-ледяных образований и профилактики гололеда на прилегающей территории вокзальных комплексов Вост
  17 930 200,74 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка бортового камня
  800 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству основания под склад (холодный) на территории мастерского участка ГБУ "Жилищник района Бекасово" в д. Яковлевское
  2 999 974,94 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству оснований под склады (холодные) на территории производственной базы ГБУ "Жилищник района Бекасово" в п.Киевский
  2 682 790,26 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• услуга по очистке внутренней территории по периметру ограждения АО «Пикалевский цемент» от деревьев, кустарников и других насаждений
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка лакокрасочной продукции (СМП и СОНО)
  394 920,07 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка утеплителя и гидроизоляции для нужд ГБУ «Жилищник района Вешняки»
  2 998 300,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка межкомнатных дверей для обустройства бытового городка ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово»
  200 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва