Щит пожарный металлический Пожарный магазин 01 с ящиком для песка и комплектующими

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пожарного щита и комплектующих', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку пожарного щита с комплектующими согласно техническому заданию и спецификации.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта включает НДС или не облагается им в соответствии с законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товаров должна соответствовать их маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП не позднее окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при рассмотрении отчета об устранении недостатков товаров Заказчик может принять решение об их устранении Поставщиком, после чего товары принимаются и подписывается УКЭП электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 Контракта, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n В статье 5 изложены права и обязанности Сторон, включая право Заказчика требовать исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий контракта, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядка действий при приостановлении поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить комплектность и качество товаров, своевременно их поставлять, предоставить необходимые документы и иметь право на привлечение субпоставщиков, а также замену их в случае необходимости.'}, {'title': 'Обязательства по уведомлению об изменении местонахождения', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно исполнять обязательства, включая представление информации об изменении своего фактического местонахождения и соблюдение законодательства и требований контракта.\n Также он гарантирует качество товаров в соответствии с указанными в контракте требованиями и предоставляет гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара заказчик вправе требовать составления акта о недостатках и продления гарантийного срока на время устранения дефектов.\n В случае отказа поставщика от подписания акта, заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и Гражданским кодексом РФ, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанности по обеспечению безопасности товара и предоставлению полной и достоверной информации о нем.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте документа определены размеры штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, исходя из цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности обстоятельств, исключающих их вину.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при обнаружении недопоставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком при поставке товаров ненадлежащего качества или некомплектных, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта за нарушения', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение также возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные пункты регулируют условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок одностороннего расторжения в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены условия подачи претензий с приложением необходимых документов, порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, сроки действия контракта и порядок его изменения, а также требования к регистрации контракта и оформлению дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт дополнен приложениями, содержащими техническое задание и спецификацию.'}, {'title': 'Обмен электронными документами через АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации, а также для приемки товара, с соблюдением установленных регламентов и требований к электронному документообороту.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о Заказчике и Поставщике', 'summary': 'В представленном фрагменте'}, {'title': 'Условия поставки пожарного щита', 'summary': 'В представленном фрагменте указаны характеристики и стоимость пожарного щита металлического типа "Щит пожарный 01" с комплектующими, включая багор пожарный и ящик для песка, с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по обслуживанию системы оповещения и пожаротушения управы района Крюково города Москвы в 2026-2028 годах.
  600 075,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
  69 093,44 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Оказание охранных услуг в течение 3-х лет
  249 543 782,16 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• 225817 ОЗП Освидетельствование и перезарядка баллонов систем пожаротушения для Талаховской ТЭС
  5 327 200,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, АТТЕСТАЦИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  590 000,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Оказание услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объ
  15 599 598,48 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Разработка рабочей и сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в целях капитального ремонта «До
  2 500 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Услуга на закупку: На выполнение работ по восстановлению и монтажу системы контроля и управления доступом(СКУД), в Клинике АО "К31СИТИ" по адресу г. Москва ул.
  — заявки до 11.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва