ПОДСТАВКИ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки подставок для огнетушителей', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика товары (подставки для огнетушителей) согласно техническому заданию и спецификации, при этом стороны руководствуются требованиями гражданского законодательства и закона о контрактной системе.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание соответствующих документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов включает учет налогов и сборов.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, платежи в бюджетную систему РФ, оплата в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, оплата производится после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров Техническому заданию, с возможностью улучшения характеристик товара по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товаров должна соответствовать их маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик вправе отказаться от принятия товаров до устранения недостатков и провести их экспертизу своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, в случае'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Подписанный сторонами УКЭП электронный документ о приемке служит основанием для оплаты поставленных товаров и их регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика исполнения обязательств по Контракту, получения необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по приемке товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока, который распространяется на комплектующие изделия.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и возмещать убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от Цены контракта в зависимости от суммы контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В случае неисполнения обязательств сторонами контракта, предусмотрены штрафы в размере 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена от 3 млн рублей.\n Также установлены пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Ограничение ответственности и условия расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, Заказчик вправе расторгнуть контракт в случае неоднократного нарушения поставщиком сроков и объемов поставки, поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта в случае одностороннего отказа от его исполнения, включая неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки товаров, неправомерный отказ от оплаты'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, одна сторона обязана предоставить письменный ответ на предложение о расторжении в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных законодательных требований.\n В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту.'}, {'title': 'Уведомление о непреодолимой силе и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть четко указаны данные сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 20 рабочих дней, при этом приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Изменение и дополнение условий контракта', 'summary': 'Изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению Сторон и оформляться в электронном виде с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае неясности в Контракте Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать сведения о его исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения и приложения к статье 13, предусматривающие электронное взаимодействие через специализированные автоматизированные информационные системы.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются обеспечить организацию электронного документооборота через АИС «Портал поставщиков», включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактная информация Заказчика и неполные данные Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров и их характеристики', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали детали заказа, включая спецификацию товаров с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.\n В частности, упоминаются подставки для огнетушителей П-15 и П-20, производимые ООО "Тоир-М", с указанием их характеристик и цены за штуку.'}, {'title': 'Условия поставки товара "Штука"', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, ООО "ТОИР-М" осуществляет продажу товара с кодом П-20 по цене 884 рубля за штуку, при этом заказ включает 16 штук, что в сумме составляет 14144 рубля.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Снаряжение парашютиста-пожарного СПП-3
  1 659 004,80 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности
  29 178 934,37 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ (РД, авторский надзор, СМНР, поставка МТРиО) по инвестиционному проекту: «Монтаж охранно-пожарной сигнализации зда
  9 587 490,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• 2026/244/226 Закупка услуг охраны для обеспечения безопасности в здании и на территории ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
  16 813 206,70 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, СМР, ПНР, поставку МТРиО по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Чеснок в части оснащения инженерно-те
  327 555 030,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда руководителей и специалистов филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпораци
  450 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Выполнение работ по капитальному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы охра
  3 605 720,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по охране нежилых (офисных) помещений для нужд АО «Росатом Лизинг»
  — заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва