tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Бахилы КОМПЛЕКТ 100 штук (50 пар) в упаковке, ЭКОНОМ, размер 40х14 см, 2,2 г, ПНД, LAIMA, 103423

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10278585
Заказчик	Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы дополнительного профессионального образования Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
Начальная цена	16 560,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	21.08.2026
Приём заявок до	24.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Бахилы КОМПЛЕКТ 100 штук (50 пар) в упаковке, ЭКОНОМ, размер 40х14 см, 2,2 г, ПНД, LAIMA, 103423	200.0 упак	82,80 ₽	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки бахил между бюджетным учреждением и поставщиком', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке бахил в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, с соблюдением условий, установленных в техническом задании.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком с подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки работ в АИС', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать требованиям Технического задания, при улучшении качества и характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, обеспечивать сохранность товара и содержать необходимую информацию, а также предусмотрено представление отчетных документов и проведение приемки поставленных товаров в соответствии с техническим заданием и законодательством.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о необходимости предоставления разъяснений, мотивированном отказе от принятия или устранении дефектов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно контракту, стороны обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также имеют права на требование подписания документов и представление разъяснений при выявлении несоответствий.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и обязанности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право замены субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные информационные и организационные обязательства, а также соблюдать требования законодательства и условий контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с аналогичным гарантийным сроком при обнаружении недостатков в период гарантии, гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара, и обязуется возместить убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы, не превышающие цену контракта, а также освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Подтверждены нарушения условий Контракта со стороны Поставщика, включая несоблюдение запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также определены основания для расторжения Контракта в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров и других действий Заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статьям 9 и 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны направлять письменные претензии с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на которые должен быть дан ответ в течение 15 календарных дней; в случае невыполнения обязательств и'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик может осуществлять поставку товаров даже в рамках претензионной работы, инициатором которой является заказчик.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий их получения.'}, {'title': 'Основания для регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать законодательство РФ и выполнять обязательства, предусмотренные контрактом, включая регистрацию исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование определенных приложений и электронных систем для взаимодействия.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в системе АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», доступ к которой предоставляется бесплатно, за исключением случаев, когда законодательство РФ требует наличие документов на бумажном носителе.\n Также указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, в то время как информация о Поставщике'}, {'title': 'Сведения о банковских реквизитах и сайте', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты организации и банковские данные, а также приложена спецификация на закупку бахил в количестве 100 штук (50 пар) с указанием характеристик и цены за единицу.'}, {'title': 'Условия поставки бахил LAIMA', 'summary': 'Краткая суммаризация: Представлен комплект бахил LAIMA, включающий 100 штук (50 пар) в упаковке, размером 40x14 см, весом 2,2 г, изготовленных из ПНД, с артикулом 103423.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →