ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки аккумуляторных инструментов Ryobi', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы обязуется принять и оплатить поставку аккумуляторных инструментов Ryobi, а поставщик — поставить указанные товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет поставщика, с условиями доставки и подписания документов о приемке.\n Цена договора включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Договору', 'summary': 'Согласно документу, Заказчик обязуется оплатить указанную сумму с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также подтвердить исполнение своих обязательств путем списания средств со своего счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Требования к качеству и упаковке товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.\n Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке.'}, {'title': 'Условия упаковки и документального оформления поставки', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить сохранность товара в упаковке во время транспортировки и убрать упаковку в течение одного дня после доставки, а также предоставить Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в день поставки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть товар и оформить приемку, направив Поставщику соответствующий электронный документ.'}, {'title': 'Порядок проверки товаров и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия в случае обнаружения недостатков, после чего предоставляет Поставщику информацию о них через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Устранение дефектов и недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять заказчику необходимые разъяснения по запросу.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, электронный структурированный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении несоответствий поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан сообщить об этом Поставщику в течение двух рабочих дней через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным и договорным обязательствам, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить выписку из сервиса оценки в установленные сроки.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 договора регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, установление гарантийного срока и порядок устранения недостатков в товарах в течение этого срока.'}, {'title': 'Условия замены товара и гарантии качества', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику, и отвечает за недостатки товара без гарантийного срока при условии, что они возникли до передачи или по причинам, предшествующим этому моменту.\n За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, включая начисление штрафа в размере, установленном настоящим Договором и рассчитанном как процент от цены договора.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процентов от цены договора или фиксированные суммы, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере, зависящем от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия о штрафах и неустойках', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену договора.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Порядок расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения договора, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также несоответствие поставщика критериям оценки и непредоставление документов в установленные сроки.\n Также указаны основания для одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе заказчика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и отказ от оплаты поставленных товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2.5 и 8.1.2.6, Заказчик обязан предоставлять отгрузочную разнарядку и осуществлять выбовку товаров в установленные сроки.\n В случае соглашения сторон или одностороннего решения, расторжение договора происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ и положениями о закупках.\n Пункт 9.1 освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при ЧС', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и могут продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров.'}, {'title': 'Урегулирование споров в претензионном порядке', 'summary': 'Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, после чего споры передаются в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок изменения и дополнения Договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок получения и подтверждения уведомлений', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали порядок получения уведомлений, включая их отправку посредством факсимильной связи и электронной почты, считая их полученными в день отправки.\n Также стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Порядок работы Поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1.1 и 13.2 Договора, Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами, признав их равнозначными бумажным носителям при соблюдении определенных условий и'}, {'title': 'Реквизиты организации и контактные данные', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой шаблон для заполнения реквизитов сторон договора, включая контактные данные и информацию о товаре (дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PD7-252S).'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, в приложении № 2 к Договору указаны спецификации на два типа инструментов Ryobi ONE+, включая ударный гайковерт и дрель-шуруповерт, с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• МИ №116/МИ (2027P1000010) - Поставка метизной продукции для нужд ПАО «МОЭК»
  12 870 758,85 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка инструментов и расходных материалов
  122 221,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка электроцентробежных электродвигателей
  42 625 644,66 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  156 977,75 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по предмету: организация и проведение онлайн-курса «Новые инструменты Навигаторов» для региональных команд первого потока
  1 986 500,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка ручного инструмента
  21 014 169,37 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  156 177,72 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  12 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва