Смесь газовая СO2 (1.5%) O2 (50%) N2 (остальное) в баллоне 10 л

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка газовой смеси в баллоне 10 л.', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке газовой смеси CO2 (1.5%), O2 (50%), N2 (остальное) в баллоне объемом 10 литров, что подтверждено результатами конкурсной процедуры.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно контракту, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку партиями и предоставить товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан проверять поставленные товары и услуги на соответствие требованиям контракта и технического задания, предоставляя Поставщику документы о приемке или информацию об отказах и недостатках, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить замечания к документации и повторно направить исправленный комплект, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также уведомлять друг друга о выявленных проблемах и принимать меры для их устранения.'}, {'title': 'Условия поставки и ответственность Поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также соответствовать запретам, установленным законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3 и 6.5 приложения № 1 к контракту, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие требованиям законодательства и возмещать убытки в случае причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Ограничение штрафов и условия освобождения от неустойки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по предоставлению отгрузочной разнарядки или выборе товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств.'}, {'title': 'Уведомление о Force Majeure и продление сроков', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия.\n В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок предъявления претензий, их содержание и приложения, а также устанавливает порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения контракта.'}, {'title': 'Подписание и регистрация дополнительных соглашений к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ и Москвы, а также согласны на проведение проверок и осуществлять электронное взаимодействие через определенные системы и порталы.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по работе в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в системе, а также использовать электронные документы с равной юридической силой бумажным.'}, {'title': 'Адреса и реквизиты сторон', 'summary': 'В данном фрагменте документа описываются адреса, реквизиты и контактные данные сторон договора, а также указывается, что электронный документооборот осуществляется безвозмездно.'}, {'title': 'Спецификация на газовый баллон с смесью CO2, O2, N2', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика газовую смесь CO2 (1.5%), O2 (50%), N2 (остальное) в баллоне объемом 10 литров по цене 45000 рублей за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Забуривание и погружение труб шпунтового ограждения котлована (ул. Кубинка, вл.16-1)
  24 390 001,92 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка материалов для перекидного рубильника
  2 820 118,17 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  155 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка материала (стальные трубы)
  4 326 835,74 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка опорных поручней для инвалидов в санузлах для нужд ЛРКЦ "ЮДИНО" - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  250 058,50 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для поддержания работоспособности вентиляционного оборудования
  166 328,01 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи здания
  2 671 616,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка стеновых гипсометаллических панелей в комплекте с металлическим каркасом крепления
  2 175 332,12 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва