Лист стальной Prusa XL 365x365 мм, двусторонний PEI/PET, платформа для 3D-печати

223-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки стальных листов для 3D-печати', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставку трех платформ для 3D-печати, соответствующих техническому заданию.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание соответствующих документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется без авансового платежа, в безналичном порядке после фактической поставки товаров и подтверждения их приемки с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязуется поставлять товары партиями по предварительной заявке, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставка осуществляется собственным транспортом поставщика или с привлечением третьих лиц, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность товара при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня.\n Поставщик также обязуется предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть результаты и оформить приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для направления Поставщику электронных уведомлений о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков, подписанных УКЭП.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, в случае'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, подписанный сторонами УКЭП электронный структурированный Документ о приемке товаров служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон при поставке товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В данном фрагменте договора регламентируются обязанности сторон по контролю за поставками товаров, уведомлению о недостатках и оплате, а также права поставщика на получение подтверждения приемки товаров и своевременной оплаты.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Права Заказчика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и соответствие требованиям', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения, а также продления гарантийного срока на период устранения выявленных недостатков.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора несут ответственность за обеспечение безопасности товара и соблюдение требований безопасности, сертификации и законодательства РФ.\n Указаны условия возмещения вреда, убытков и ответственности за недостатки товара, а также обязанности по предоставлению информации о товаре.'}, {'title': 'Утверждение правил начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также закреплены проценты от цены договора или фиксированные суммы в зависимости от цены договора и стороны, нарушившей обязательства.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены договора и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности уважительных причин просрочки.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности и порядок расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства Заказчику.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки или не доукомплектовал товары в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения договора, включая нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям договора, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Также указаны основания для расторжения договора по инициативе заказчика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для признания отказа Заказчика необоснованным', 'summary': 'Согласно условиям договора, необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им установленных сроков и процедур могут привести к расторжению договора.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и положениями о закупке, с соблюдением определенных процедур и сроков.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также должны следовать претензионному порядку урегулирования в течение 15 календарных дней с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи претензии и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к претензиям, порядок разрешения споров в арбитражном суде, сроки действия договора, порядок его изменения и регистрации, а также условия прочих условий договора.'}, {'title': 'Порядок уведомлений и обмена документами', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон осуществляются в письменной форме по почте или электронно, с определением даты получения.\n Статья 12.2 указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создания стандартных товарных единиц, а также назначить уполномоченных должностных лиц и обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи для работы в системе.'}, {'title': 'Использование усиленной квалифицированной ЭП в АИС', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая юридические адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и контактные данные, а также информация о лицах, уполномоченных на подписание договора.'}, {'title': 'Условия поставки стального листа для 3D-печати', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказ включает один стальной лист размером 365x365 мм с двусторонней поверхностью PEI/PET для платформы 3D-принтера модели Prusa XL, стоимостью 12300 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание услуг по очистке снега с крыш
  49 350,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Выполнение работ по изготовлению металлических деталей
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка металла
  936 877,08 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• поставка листа латунного 0,8?600?1500 мм Л63 ГОСТ 2208-2007
  35 341 120,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Труба ГОСТ 3262-75 Ду32х3,2
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка швеллеров
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка сантехнических товаров
  139 877,69 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• поставка цельнометаллического фургона Соболь NN (или эквивалент) в количестве 1 ед.
  3 444 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва