Плиты тротуарные бетонные (газонная бетонная решетка)

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку тротуарных бетонных плит', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, поставщик обязуется поставить тротуарные бетонные плиты для нужд ГБУ ДО "Московская волейбольная академия", с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при этом товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки работ в АИС', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки товаров и может осуществлять их партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества и характеристик товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, и в течение 10 рабочих дней Заказчик должен провести приемку поставленных товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с указанием причин.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков, которые подписываются УКЭП и направляются Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n После рассмотрения отчета и принятия решения об устранении недостатков в установленные сроки, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней или в установленный срок устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить товар, соответствующий качественным и количественным параметрам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется соблюдать законодательство РФ, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать требованиям к участникам закупок.\n Также он гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за нарушение гарантийных обязательств, неисполнение обязательств Заказчиком и ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрены штрафы, размер которых зависит от цены контракта и составляет от 1 000 до 5 000 рублей, а также начисляется пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, а также неоднократные нарушения Заказчиком сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, денежная оценка требований и приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 октября 2026 года.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия для внесения изменений и дополнений в контракт, которые должны быть оформлены в электронном виде и зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Также установлено, что уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать определенные приложения и электронные системы для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Условия работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать специализированную автоматизированную информационную систему для оформления документов, а также назначить ответственных лиц и обеспечить их электронными подписями для работы в системе.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта безвозмездно.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБУ ДО города Москвы, а данные о Поставщике'}, {'title': 'Реквизиты организации и банковские данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Технические характеристики газонной плитки "Газонная-600-400-100"', 'summary': 'Фрагмент описывает характеристики и стоимость продукции "МосОблТротуар" Газонная-600-400-100, включая водопоглощение, размеры, истираемость и прочность бетона, а также цену за квадратный метр и общую стоимость партии в 16 квадратных метров.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Материалы для устройства защитных объектов Ростовской обл., р-н. Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская,
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка смеси асфальтобетонной
  497 640,04 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Материалы для устройства защитных объектов в п. Афипский Краснодарский край
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка железобетонных изделий
  1 584 908,02 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству основания для легковозводимого сооружения из сборно-разборных конструкций по адресу: г. Москва, Краснопахорский район, квартал №
  2 998 999,68 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Материалы для устройства защитный сооружений
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка материалов для изготовления керамических форм для нужд ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (д. 7130)
  1 461 348,07 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Сенькино-Секерино Изготовление, поставка ЖБИ ФМ, балки, панели стеновые
  — заявки до 10.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва