ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки хозяйственных товаров', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № _, государственное казенное учреждение города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку хозяйственных товаров, включая салфетки и средство от насекомых, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, с условием, что товар является новым и выпущенным не ранее 2026 года, а поставка и сопутствующие услуги осуществляются силами и за счет Поставщика.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может произвести оплату с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика по оплате товаров считаются исполненными после списания средств с его счета.'}, {'title': 'Изменение условий контракта и сроков поставки', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта при уменьшении лимитов бюджетных обязательств, а также соблюдать сроки и условия поставки, установленные в Техническом задании, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Поставка товаров должна соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и осуществляться по адресу, указанному в нем же.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товара с улучшенными характеристиками, при необходимости внося изменения в дополнительное соглашение и Реестр Контрактов ЕАИСТ.\n Товары доставляются собственным транспортом поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, а все погрузочно-разгрузочные работы также выполняются за его счет.\n Упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию, включая наименование изготовителя и гарантийный срок службы.\n Упаковка должна обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и уборка упаковки осуществляется силами поставщика или за его счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов в день поставки товара, а заказчик должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров в течение 10 рабочих дней, после чего направить поставщику подписанный электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках.'}, {'title': 'Отказ от приемки товаров и устранение недостатков', 'summary': 'Заказчик обязан устранить выявленные недостатки и провести экспертизу поставленных товаров, а также обязанности по предоставлению информации и принятию решений возложены на Заказчика в рамках использования УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Процедура устранения замечаний и повторной приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.14 и 4.15, Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты в течение определенного срока, а подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика при выявлении несоответствий условиям Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по приемке и оплате товаров', 'summary': 'Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение 2 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, неся за это ответственность перед Заказчиком.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставить товары в соответствии с условиями Контракта и предоставить необходимые документы, а также информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств и изменении своего фактического местонахождения.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соответствовать законодательным требованиям к участникам закупок и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в рамках гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за недостатки товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.\n Поставщик обязуется возместить вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара требованиям безопасности и качества.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и специальными правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.'}, {'title': 'Условия наложения штрафов и пени', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также за просрочку исполнения обязательств, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения Контракта и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 7.13 Контракта, Заказчик вправе предъявлять фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.\n Статья 8 регламентирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае нарушения поставщиком условий Контракта, таких как поставка товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия, при которых контракт может быть расторгнут в случае нарушений со стороны поставщика или заказчика, включая нарушения условий контракта, отказ от согласования новых условий, нарушение законодательства РФ и неоднократные нарушения обязательств со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора в договоре', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описываются условия для отказа от оплаты товаров, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила применения обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке.\n В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно пунктам 10.1-10.3.4, в случае возникновения споров, связанных с исполнением контракта, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с обязательным письменным ответом в течение 15 календарных дней и возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы в случае неурегулирования.'}, {'title': 'Условия разрешения споров и изменения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к быстрому и объективному урегулированию споров через Арбитражный суд города Москвы, а также к соблюдению сроков исполнения контракта до 26.10.2026 г., с возможностью изменения и дополнения контракта по соглашению сторон с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Порядок обмена уведомлениями и юридических документов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут обмениваться уведомлениями в электронной форме, включая автоматизированные системы, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты получения уведомлений.\n В случае неопределенности, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также соглашение на проверки со стороны органов власти.'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и оформления документации, включая создание стандартных товарных единиц и назначение уполномоченных должностных лиц для работы в системе.'}, {'title': 'Использование усиленной ЭП в АИС', 'summary': 'Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты организации и контактные данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные организации, включая телефон, факс, адрес электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, расчетные и корреспондентские счета, а также информация о банке и получателе платежей.\n Указаны также должность и ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта, и упомянуты неполные данные, вероятно, предназначенные для заполнения.\n В конце фрагмента присутствует информация о продукте (влажные салфетки), включая тип кожи, упаковки, эффект от использования, возрастную категорию, наличие добавок, количество в упаковке, размер и другие характеристики.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно предоставленному тексту, заказчик и поставщик согласовали поставку следующих товаров: влажные салфетки Luscan антибактериальные с ромашкой в упаковке по 15 штук и средство от насекомых Gardex Extreme аэрозоль объемом 150 мл.\n Указаны характеристики, производители, модели, количество, единицы измерения, цены и итоговые суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка питьевой бутилированной воды 0,5 л с брендированной этикеткой (с логотипом ГБУК «МДТ им. М. Н. Ермоловой»)
  1 620 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по управлению вторичным сырьем на территории заказчика для АО МПБК "ОЧАКОВО"
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Паллет перфорированный TR 400 на ножках 600х400х130 мм синий
  177 990,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка термоконтейнеров
  115 660,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Поставка ящиков пластиковых для нужд Новгородского филиала ФГБНУ ВНИРО
  74 458,34 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка баков для воды для нужд ГБУ "Жилищник Обручевского района".
  64 736,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка морских сухогрузных контейнеров (20 футов)
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• № ЗО-26-09-11 Поставка портландцемента в мешках
  12 890 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва