СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка стола зубного техника и гипсовочного стола', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить медицинскую мебель, включая стол зубного техника и гипсовочный стол, в соответствии с результатами конкурсной процедуры и законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, с возможностью удержания неустойки за неисполнение обязательств, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно Контракту, поставка товаров должна быть осуществлена в течение 40 рабочих дней с момента его заключения, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании.\n Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в день поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан провести приемку поставленных товаров и услуг, оценивая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании.\n В случае обнаружения недостатков, заказчик уведомляет об этом поставщика с указанием срока их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обмениваются информацией через автоматизированные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения выявленных недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Устранение дефектов и передача документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранять выявленные дефекты и направлять Заказчику исправленную документацию, а также повторно отправлять подписанный УКЭП электронный Документ о приемке.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения контракта, а также осуществлять контроль за его исполнением.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору поставки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте договора описываются обязанности и права сторон (Заказчика и Поставщика) в отношении проведения экспертизы результатов, уведомления о недостатках товаров и действий при обнаружении несоответствий поставок условиям контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Согласно статье 4 Контракта, Заказчик подтверждает приемку товара при соблюдении Поставщиком условий предоставления документов и соответствия товара требованиям Контракта.\n Поставщик имеет право привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить необходимые документы.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление документов, информацию о ходе исполнения контракта, уведомление об изменении фактического местонахождения, соответствие законодательству и требованиям контракта, а также соблюдение установленных запретов.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия.\n Он также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара установленным требованиям.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и за недостатки товара без гарантийного срока при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику.\n Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процентов от цены контракта или фиксированные суммы, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за просрочку исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены пени, а общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта и нарушения сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае подтверждения нарушений условий контракта экспертами, а также при неоднократных нарушениях сроков оплаты или необоснованных отказах от приемки товаров со стороны Заказчика, предусмотрена возможность расторжения контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров через переговоры и оформление достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров в претензионном порядке', 'summary': 'Стороны обязались решать возникающие споры в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков ответа, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и должен быть исполнен в течение 62 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и регистрации контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 11.2-11.4, предусмотрен порядок приемки товаров после истечения срока поставки, регистрации контракта в ЕАИСТ, а также процедуры изменения и дополнения контракта с оформлением в электронном виде и регистрацией в реестре.\n В статье 12.1 описаны правила направления уведомлений сторон контракта.'}, {'title': 'Основания для регистрации исполнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ, а также обязаны использовать электронные системы для обмена документами и информации в соответствии с установленными регламентами.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товара (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» при'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Поликлиника «Троицкая», однако информация о Поставщике'}, {'title': 'Реквизиты и контактные данные сторон', 'summary': 'Суммаризация: В документе указаны реквизиты сторон, а также детализационные характеристики заказываемого оборудования, включая светодиодное освещение, вытяжное устройство, гипсовочный стол и другие элементы, с указанием их параметров и цен.'}, {'title': 'Спецификация стола зубного техника', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация товара включает стол зубного техника модели АБ Л-1/2 производителя ООО "АБ МЕД", с характеристиками, такими как размеры 1230х560х905-1635 мм, комплектацией светильником и другими аксессуарами, с ценой за единицу в 164000 руб. (включая НДС) и общим количеством в 2 штуки.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва