СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку устройств видеонаблюдения', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБОУ Школа № 1554 и поставщик обязуются поставку устройств видеонаблюдения для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием необходимых документов при доставке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и допускается их улучшенное качество по согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с указанием причин.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, которая подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с условиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в последнем.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его недостатков, в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно контракту, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также при других указанных в контракте обстоятельствах.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения должен осуществляться с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленным фрагментам, статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, а пункт 8.4 устанавливает порядок направления решения об одностороннем расторжении Контракта.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов организации, денежной оценки требований, приложение документов и возможное обращение в Арбитражный суд города Москвы для разрешения споров.\n Также устанавливается срок действия контракта до 09.10.2026, порядок приемки товаров, необходимость регистрации контракта в ЕАИСТ и процедура изменения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В случае'}, {'title': 'Приложения к контракту и условия электронного взаимодействия', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать приложения № 1 и № 2, а также согласовывают условия проведения проверок и электронного взаимодействия, включая обмен документами и информацией через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают доступ к системе «Портал поставщиков» для обмена документами.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи Заказчика и Поставщика', 'summary': 'Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон договора, а также указывает на'}, {'title': 'Технические характеристики IP-камеры Dahua', 'summary': 'Договор содержит описание технических характеристик и спецификаций IP-камеры Dahua DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B, включая габариты, функциональные возможности и условия гарантии.'}, {'title': 'Спецификация видеорегистратора IP DAHUA DHI-NVR5232-EI2', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, АО "РАДИЙ" обязуется поставить видеорегистратор IP 32-канальный DAHUA DHI-NVR5232-EI2 по цене 29900 рублей за единицу с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 89700 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
  423 300,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Оказание услуг по организации физической охраны объекта - «Комплекса для производства сжиженного природного газа (КСПГ)» и имущества, находящегося на территории
  7 694 784,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Дверные блоки: поставка и монтаж: Поставка дверных блоков (включая противопожарные, технические, межкомнатные, стеклянные двери) Монтаж дверных блоков: выпо
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Дверные блоки: поставка и монтаж: 

Поставка дверных блоков (включая противопожарные, технические, межкомнатные, стеклянные двери) 

Монтаж двер
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и предоставлению VPN-канала для оборудования сопряжения объектовых систем оповещения с региональной автоматизированн
  218 199,96 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Оказание услуг по обучению сотрудников ГБУЗ "ДГП № 129 ДЗМ" по охране труда
  18 900,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка расходного материала для нужд Центра биомедицинских и аддитивных технологий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (лот 14)
  465 800,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Оказание услуг по физической охране здания, прилегающих территорий, а также обеспечению внутриобъектового и пропускного режима
  1 752 613,20 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва