ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку дорожных знаков для безопасности движения', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение района Восточный города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку дорожных знаков для организации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на указанной территории.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и оказание сопутствующих услуг.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке за счет поставщика.\n Поставщик обязан предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и принять товар.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с требованием устранения выявленных недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик формирует отчет об устранении недостатков через УАИС «Бюджетный учет», после чего принимает товары и подписывает документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или отказывается от принятия, на что Поставщик обязан ответить в течение 10 рабочих дней или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки.\n Также он гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и обязан заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства и ответственность за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и нести ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и штрафы за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта.\n Поставщик отвечает за недостатки товара в определенных случаях, включая гарантийные сроки.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение условий контракта зависит от цены контракта и составляет 10% или 5% от цены контракта при превышении или не превышении 3 млн рублей соответственно.\n Также предусмотрены фиксированные штрафы за неисполнение обязательств без стоимостного выражения и пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за просрочку исполнения обязательств, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке, а также односторонне со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Контракт предусматривает расторжение в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны следовать установленному порядку для расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия для возможности поставки товаров в рамках претензионной работы, процедуру регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок изменения и дополнения контракта через подписание дополнительных соглашений, а также правила направления уведомлений между сторонами.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо полное выполнение обязательств Поставщиком.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие Поставщика на проверки.\n Указаны условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС и УАИС для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Условия работы с АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для оформления электронного документооборота, включая создание стандартов товарной этикетки (СТЕ) и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, приравниваемой к бумажным документам.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно для сторон контракта.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Заказчика, а также начата информация о Поставщике, которая не завершена.'}, {'title': 'Реквизиты и характеристики дорожных знаков', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики и условия поставки дорожных знаков, включая их типоразмеры, материалы изготовления, световозвращающие свойства и другие спецификации.'}, {'title': 'Спецификация дорожных знаков и аксессуаров', 'summary': 'Спецификация товаров включает дорожные знаки различных типоразмеров и хомуты для их установки, с указанием производителей, характеристик, количества и цен, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Электронный запрос котировок на поставку расходных материалов для реанимации (Этап 100) в 2026 году для нужд ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.
  2 995 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
  79 771,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка инструментов (воронка ушная) для нужд ГБУЗ "ДГП №125 ДЗМ"
  469 370,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• 4283-инструменты
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  55 694,30 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Консультационные услуги в формате лекций «Личный бренд внутри компании - инструмент управления репутацией и влиянием, который ускоряет продвижение»
  167 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка стропов канатных
  489 371,12 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка анкеров для ИДН объектов САО
  950 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва