ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки моющих средств и мыла', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять моющие средства и мыло в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта включает НДС, если'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в договоре', 'summary': 'Согласно условиям договора, налоговые обязательства лежат на Заказчике, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 Контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и электронный Документ о приемке, после чего Заказчик в течение 20 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает поставленные товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке, или же запрашивает разъяснения и устранение выявленных дефектов в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Условия возврата и обмена товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру контроля за поставляемыми товарами, включая их количество, ассортимент, комплектность и стоимость, а также порядок уведомления и взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставить товары, предоставить необходимые документы и имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять выявленные недостатки.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами.\n В пунктах 6.7-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и недостатков товара, а также обязанность предоставления полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Утвержденные Правительством РФ правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе поставщика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия поставщика требованиям технического задания, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы.'}, {'title': 'Отказ от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, а также порядок одностороннего и двустороннего расторжения контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения по обстоятельствам непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны при невыполнении обязательств направить друг другу претензию с указанием денежной оценки требований и приложением необходимых документов, а в случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их считать полученными.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 приложения № 2 к контракту, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товаров через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также обеспечивать создание и использование стандартных товарных единиц в системе.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Контактные данные и реквизиты сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны контактные данные и реквизиты медицинского учреждения города Москвы и'}, {'title': 'Спецификация товаров для закупки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров, включая стиральный порошок BIMAX «100 пятен», универсальный порошок Пемолюкс Сода 5 «Морской бриз», освежитель воздуха Chirton «Альпийская свежесть» и хозяйственное мыло Меридиан, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены и суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Условия продажи моющего средства ООО "МЕРИДИАН"', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, ООО "МЕРИДИАН" производит моющее средство массой 200 грамм, предназначенное для мытья рук и стирки, без ароматической отдушки, соответствующее ГОСТ 30266-95, с ценой за штуку в размере 180 рублей и стоимостью партии из 16 штук в 6631.20 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Срочно! Ароматическое саше (1112)
  15 375,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 500 000,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Закупка хозяйственных товаров
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка пасты очищающей для кожи рук для подразделений Тушинского РГС
  86 758,30 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва