tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ЗЕРКАЛА ИНТЕРЬЕРНЫЕ

44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10274940
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2005»
Начальная цена	14 100,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	18.08.2026
Приём заявок до	19.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Зеркала для ЛФК в фитнес 2000 1500 мм. ( 200 х 150 см) арт PG-0507-2	1.0 шт	8 500,00 ₽	Зеркала стеклянные
Зеркало навесное Silver 1500x500мм прямоугольное, серебро, бесцветное	2.0 шт	2 800,00 ₽	Зеркала стеклянные

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку зеркал интерьерных', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку зеркал интерьерных для государственной образовательной организации, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2023 года, поставляемый Поставщиком с учетом сопутствующих услуг и подписания необходимых документов.\n Цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и финансирования контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, оформленных с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена обязанность по уборке упаковки силами Поставщика.\n Кроме того, Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет Документ о приемке и требует от Поставщика устранения недостатков в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней.\n После устранения недостатков и'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать процедуру приемки товаров и документов, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров и своевременному информированию друг друга о выявленных недостатках, а также по принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и своевременно поставить его, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные и контрактные требования, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляя гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки, а также за недостатки товара после передачи Заказчику в случае'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от превышения цены контракта над 3 миллионами рублей.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или в случае установления фактов нарушений.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора поставщиком', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно обновлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г., Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 15 календарных дней, неполучение ответа в установленный срок считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, сумма требований и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 27 рабочих дней, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия Сторон, предусматривающие обмен электронными документами через специализированные системы.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Фрагмент содержит информацию о порядке получения доступа к АИС «Портал поставщиков» и реквизиты Заказчика, включая адреса, контактные данные и банковские реквизиты, в то время как реквизиты Поставщика'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой образец документа, содержащего банковские реквизиты, информацию о сторонах контракта и спецификацию товаров, включая описание навесного зеркала и зеркала для ЛФК с указанием их характеристик и цен.'}, {'title': 'Условия поставки стекла PG-0507-2', 'summary': 'Суммаризация: Указаны параметры товара "стекло24 PG-0507-2" - прямоугольная форма, ширина 1500 мм, единица измерения - штука, цена за штуку составляет 8500.00 рублей, количество в партии - 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →