tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10274780
Заказчик	управа района Коммунарка города Москвы
Начальная цена	1 570,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	18.08.2026
Приём заявок до	19.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Пломба пластиковая номерная, одноразовая, 255 мм, зелёные, 50 шт/уп	5.0 упак	314,00 ₽	Инструмент ручной прочий

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки пластиковых номерных пломб', 'summary': 'Согласно Государственному Контракту № _ на поставку пластиковой номерной пломбы для управы района Коммунарка города Москвы, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить товар в установленном объеме и порядке.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, который также отвечает за сопутствующие услуги и подписание необходимых документов при доставке.\n Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством.\n Установлены сроки и условия поставки Товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товаров техническим требованиям.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан предоставлять документы, подтверждающие качество товара, и в течение 10 рабочих дней рассматривать результаты поставки, после чего направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленным условиям, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, а Заказчик имеет право провести экспертизу поставленных товаров и направить информацию о недостатках и отказе от принятия товаров через УАИС «Бюджетный учет».\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Устранению Дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию.\n Подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления документов, подтверждающих исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом.\n Заказчик обязан сообщать Поставщику о выявленных недостатках поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений в случае несоответствия товаров условиям контракта.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны обязанности сторон по приемке и оплате товаров, а также права Поставщика на требование подписания электронных документов, своевременной оплаты и привлечение субпоставщиков без изменения условий контракта.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, и гарантировать качество товара в соответствии с контрактными требованиями, обеспечивая замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и убытки', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц из-за недостатков товара, а также за непредоставление полной информации о товаре и его недостатки, возникшие после передачи Заказчику.'}, {'title': 'Условия наложения штрафных санкций', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как поставщиком, так и заказчиком, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за просрочку исполнения обязательств: фиксированные суммы за просрочку со стороны Поставщика и пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от Цены контракта за просрочку со стороны Заказчика, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта.\n Штрафы не начисляются в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства.\n Неустойка и другие формы ответственности не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по контракту.\n Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа Поставщика от передачи товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.5-8.1.1.9 и 8.1.2.1 Контракта, предусмотрены основания для его расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, отказ от согласования новых условий контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой Стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов, порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения, правила приемки товаров, требования к регистрации контракта в ЕАИСТ и процедуры изменения и дополнения контракта.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также создавать стандартные товарные единицы для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ к электронному документообороту, использовать усиленную квалифицированную электронную подпись и признавать юридическую силу электронных документов.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице УНАРКА', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на пластиковые пломбы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, ООО "Ленпечать" поставляет пластиковые пломбы одноразового использования с характеристиками: диаметр гибкого элемента 2.0 мм, рабочий температурный диапазон от -45°C до +65°C, длина 310 мм, упаковка содержит 50 штук, стоимость за упаковку составляет 1600 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →