ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки строительных товаров для ГБОУ Школа № 1173', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять строительные товары для нужд ГБОУ Школа № 1173 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и новым с годом выпуска не ранее 2023 года, а поставка осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок поставки и приемки товаров', 'summary': 'Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать время и место поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Упаковка и маркировка импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения, дату выпуска и гарантийный срок, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При принятии решений об устранении недостатков или'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на запросы контрольных органов по поводу соответствия поставленных товаров условиям Контракта, а в случае обнаружения недостатков - предоставлять объяснения.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями Контракта.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также он гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и предоставляет гарантийный срок, указанный в техническом задании.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.\n В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Гарантии качества и безопасности товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления и ограничения по общей сумме штрафов.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Пункт 8.1.2 касается оснований для одностороннего отказа от исполнения контракта.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, а также при непредставлении отгрузочной разнарядки или невЫборке товаров в установленные сроки.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется определенными правилами и сроками.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статьям 3-19, 21-23 95-й статьи Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, предусмотрены процедуры для одностороннего расторжения и освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения и уведомления другой стороны в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензий, порядок их подачи и рассмотрения, а также условия разрешения споров в арбитражном суде.\n Устанавливается срок действия контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС.'}, {'title': 'Порядок использования электронной подписи и документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены реквизиты и подписи сторон договора, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение и неполные данные поставщика, а также указаны банковские реквизиты и контактная информация учреждения.'}, {'title': 'Список изделий и их характеристики', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся детализированные характеристики стальной протяжки Fortisflex, аккумуляторной дрели-шуруповерта DEKO и клеммы WAGO, а также описание силового кабеля КАБЭКС ВВГнг(FRLSLTx) для стационарных установок.'}, {'title': 'Спецификация товаров для кабельного завода', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на различные товары, включая краску акриловую моющуюся VGT ВД-АК-1180, зонт вытяжной купольный на шине из оцинкованной стали ЗВОК и электродвигатель ЭМШ АИР80В4У1 мощностью 1.5 кВт.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали спецификацию на комплектующие для электрических цепей, включая наконечники медные луженые и кольцевые под винт 6 мм, с указанием технических характеристик, количества и цен.'}, {'title': 'Характеристики кабеля ПуГВнг (А)-LSLTx', 'summary': 'Суммаризация: Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "Алюр" предлагает силовой провод ПуГВнг (А)-LSLTx 1х6 мм² с медной многопроволочной жилой, изоляцией из ПВХ пластиката и рабочим диапазоном температур от -50°C до +50°C.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• МИ №116/МИ (2027P1000010) - Поставка метизной продукции для нужд ПАО «МОЭК»
  12 870 758,85 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка инструментов и расходных материалов
  122 221,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка электроцентробежных электродвигателей
  42 625 644,66 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  156 977,75 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по предмету: организация и проведение онлайн-курса «Новые инструменты Навигаторов» для региональных команд первого потока
  1 986 500,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка ручного инструмента
  21 014 169,37 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  156 177,72 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  12 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва