tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Урна из фибробетона У-195

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10274002
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания «Луговой» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Начальная цена	157 500,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	17.08.2026
Приём заявок до	18.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Урна из фибробетона У-195	21.0 шт	7 500,00 ₽	Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки урн государственным учреждением', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять урны согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов и условия оплаты определены в контракте.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские счета сторон.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 15 сентября 2026 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и возможную поставку улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Также поставщик должен предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через АИС «Портал поставщиков», используя УКЭП для подписи электронных документов.\n Поставщик должен устранять недостатки товаров и предоставлять разъяснения в установленные сроки по запросам Заказчика.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта, контроля за поставкой товаров и выбора способа экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также порядок уведомления и взаимодействия между заказчиком и поставщиком.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и не нарушать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках и устранения выявленных дефектов в рамках продленного гарантийного срока.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара, возмещение вреда и убытков в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами, а также обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также процентные ставки и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнения сторонами.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка может быть исключена по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия ответственности за просрочку и недопоставку', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Отказ Заказчика от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные пункты регулируют условия для расторжения контракта в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и сроки исполнения обязательств до 01.10.2026.'}, {'title': 'Порядок уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Обмен электронными документами и СТЕ в АИС', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информацией, включая УКЭП, с соблюдением установленных регламентов и процедур.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о Заказчике', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой форму договора между ГБУ "Социальный дом "Луговой" и неизвестным поставщиком, содержащую реквизиты сторон, банковские данные и информацию о лицах, уполномоченных на подписание контракта.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на урну из фибробетона У-195', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту документа, сторона закупает одну урну из фибробетона модели У-195 производства Авен по цене 7500 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 157500 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →