КОРОБКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ

223-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки коробок и ящиков в 2026 году', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между ГАПОУ ТК № 24 и поставщиком, последний обязуется поставить товар в виде коробок и ящиков для нужд колледжа в 2026 году в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется оплатить товар, соответствующий техническим требованиям и новым с годом выпуска не ранее 2023 года, после его доставки и подписания документа о приемке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия оплаты и исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик может производить оплату с учетом неустойки, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его расчетного счета.\n Поставка товара должна осуществляться в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по согласованию сторон.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, изменения в него вносятся через дополнительное соглашение и регистрируются в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Поставщик осуществляет доставку товаров собственным транспортом, выполняет погрузочно-разгрузочные работы и отвечает за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также за уборку и вывоз упаковки после доставки.'}, {'title': 'Процедура приемки и возврата товаров', 'summary': 'Поставщик направляет Заказчику электронный документ о приемке товаров, а Грузополучатель в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты приемки и предоставляет Поставщику отчетные документы или мотивированный отказ с перечнем недостатков и сроком их устранения.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 15 рабочих дней либо принять товары и услуги, либо предоставить разъяснения или информацию о мотивированном отказе, либо указать на выявленные недостатки и сроки их устранения.'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.12-4.14 договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Заказчик должен направить Поставщику информацию о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет», а также оформить приемку товаров и услуг после устранения недостатков или в случае'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Разъяснениям и Устранению Дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию.\n Подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Договора.'}, {'title': 'Права и обязанности Заказчика по Договору', 'summary': 'Заказчик имеет право контролировать исполнение обязательств Поставщиком, требовать документы, запрашивать информацию и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором.\n Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках в поставляемых товарах.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны обязанности сторон по приемке и оплате товаров, а также права Поставщика на требование подписания электронных документов, своевременной оплаты и привлечение субпоставщиков без изменения условий договора.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям договора.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно статье 6 договора, поставщик обязуется гарантировать качество товара в соответствии с договорными условиями и техническим заданием, а также обеспечивать замену товара при обнаружении недостатков и установлении гарантийного срока на комплектующие изделия в соответствии с основным изделием.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Поставщик обязан возместить вред, убытки и отвечает за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены договора и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости договора.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства Заказчику.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии неоднократного нарушения обязательств.'}, {'title': 'Условия и основания для расторжения договора', 'summary': 'Договор предусматривает расторжение в случае нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям, а также при подтвержденных нарушениях условий договора экспертизой.\n Также предусмотрено расторжение по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия для признания отказа Заказчика необоснованным', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия, при которых считается необоснованным отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с последующим ответом в течение 15 календарных дней для ее рассмотрения перед обращением в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подтверждения претензии и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для подтверждения требований к претензии необходимо приложить надлежащим образом оформленные документы, а споры по договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 октября 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии претензионной работы.\n Договор подлежит регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации в указанном реестре.'}, {'title': 'Условия уведомлений и обмена документами', 'summary': 'Согласно пунктам 12.1 и 12.2, уведомления сторон договора осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также стороны руководствуются законодательством РФ в том, что не урегулировано договором.\n Пункт 12.3 касается обязательств поставщика и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ, а 12.4 перечисляет приложения к договору.\n Статья 13.1 касается электронного взаимодействия сторон и упоминания УК.'}, {'title': 'Порядок приемки товара и использование АИС', 'summary': 'Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для оформления электронного Документа о приемке товаров, а также создать стандартную товарную единицу (СТЕ) в случае её'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают условия электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты Поставщика и Заказчика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные сторон для заключения договора, включая юридический и фактический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информацию о руководителе организации.'}, {'title': 'Спецификация товаров для хранения', 'summary': 'Компания ООО "ТОР" предлагает различные варианты ящиков FunZone для хранения с ручкой, включая наборы объемом 10, 21 и 38 литров, а также отдельные ящики объемом 27 литров, все с полупрозрачным цветом и наличием крышек и ручек.'}, {'title': 'Условия поставки товара "Ящик FunZone"', 'summary': 'Согласно представленным данным, стоимость одной единицы това "Ящик FunZone" составляет 55000 рублей, при закупке в количестве 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ПОСУДА ОДНОРАЗОВАЯ
  28 411,59 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка мешков для мусора
  1 389 284,36 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для нужд ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина ДЗМ
  2 548 960,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Бритва одноразовая Rapira Sprint (10 штук в упаковке)
  74 100,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка пластиковых контейнеров (1.1 куб. м.)
  3 294 867,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка питьевой бутилированной воды 0,5 л с брендированной этикеткой (с логотипом ГБУК «МДТ им. М. Н. Ермоловой»)
  1 620 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по управлению вторичным сырьем на территории заказчика для АО МПБК "ОЧАКОВО"
  — заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка термоконтейнеров
  115 660,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва