44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10273981 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 148 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 17.08.2026 |
| Приём заявок до | 18.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Камера видеонаблюдения Hikvision IDS-TCM203-A/R/0832 IP | 4.0 шт | 37 000,00 ₽ | Видеокамеры цифровые |
{'data': [{'title': 'Условия поставки видеокамер для ГБУЗ', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку видеокамер модели Hikvision IDS-TCM203-A/R/0832 IP для нужд учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки новым и с годом выпуска не ранее 2025 года, а также подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также предоставить заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в установленные сроки провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта и направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и подписана УКЭП, после чего направляется Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n При положительном решении Заказчика о устранении недостатков и'}, {'title': 'Устранение недостатков и приемка товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы и обмена информацией о товарах', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры проведения экспертизы результатов исполнения контракта, а также порядок действий сторон в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах и их последующего урегулирования.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта, а также гарантировать качество товаров в соответствии с указанными в контракте требованиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно пунктам 6.3 и 6.5 Технического задания, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа для поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% — если превышает.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне с указанием соответствующих оснований.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы или нарушении запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в течение 5 дней.'}, {'title': 'Условия продления сроков из-за обстоятельств непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке предъявления претензий, включая требования к содержанию претензии и приложению документов, а также о порядке разрешения споров в арбитражном суде.\n Также указаны сроки действия контракта и условия его изменения.'}, {'title': 'Изменения в Контракт через Дополнительные Соглашения', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны обязуются соблюдать нормы законодательства РФ и Москвы, а также использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота в АИС', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документооборота.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, полученных через систему, и не требуют их дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Адреса и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию сторон договора, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Технические характеристики камеры наблюдения', 'summary': 'Договор содержит технические характеристики камеры видеонаблюдения, включая фокусное расстояние, угол обзора, возможности ночного режима и поддержки различных стандартов и интерфейсов, а также условия эксплуатации и гарантии точности фиксации.'}, {'title': 'Спецификация товара: камера видеонаблюдения', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказана камера видеонаблюдения модели Hikvision IDS-TCM203-A/R/0832 с характеристиками цветное изображение, максимальным разрешением 1920x1080 пикселей и частотой кадров 60 в секунду, стоимостью 37000 рублей за единицу без учета НДС, что в сумме составляет 148000 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва