44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10273965 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1507» |
| Начальная цена | 136 980,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 17.08.2026 |
| Приём заявок до | 18.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Воздуходув бензиновый CHAMPION GB227 700 Вт | 2.0 шт | 12 990,00 ₽ | Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие группировки |
| Воздуходувка 4-тактная бензиновая HAITEC HT LB4T76PROFI 3 кВт/4,08 л.с. | 1.0 шт | 30 000,00 ₽ | Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие группировки |
| Триммер PATRIOT PT 5555ES Country | 2.0 шт | 9 500,00 ₽ | Косилки для газонов, парков или спортивных площадок |
| Газонокосилка Huter GLM-6.0ST | 2.0 шт | 31 000,00 ₽ | Косилки для газонов, парков или спортивных площадок |
{'data': [{'title': 'Условия поставки техники государственным учреждением', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1507» и поставщик обязуются выполнить поставку техники в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническими требованиями и спецификациями, а также подписать документы о приемке после доставки товара.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, платежи в бюджетную систему РФ, оплата в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, оплата производится после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в срок от 1 до 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки, обеспечивая соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику через АИС.\n В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру приемки товаров и документирования этого процесса, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, после окончания контракта стороны обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками и качеством товаров, а также своевременно уведомлять друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие законодательству РФ.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара, соблюдение санитарных норм и стандартов, а также за возмещение вреда и убытков в случае их причинения вследствие нарушения условий контракта или законодательства РФ.'}, {'title': 'Утверждение правил начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, с учетом цены контракта и установленных процентных ставок для различных сумм.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки, а также при'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок рассмотрения претензий и споров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы.\n Указывается требование к приложению документов в подтверждение требований и возможность изменения условий контракта по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны контракта обязаны использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая возможность безвозмездного доступа к системе для исполнения контракта.'}, {'title': 'Реквизиты Заказчика и Поставщика', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические данные сторон договора, включая адреса, контактную информацию, реквизиты и банковские данные одной из сторон.'}, {'title': 'Характеристики переносного триммера Patriot PT 5555ES Country', 'summary': 'Суммаризация: Описаны характеристики переносного триммера Patriot PT 5555ES Country с бензиновым двигателем мощностью 3 л.с., шириной скашивания 44 см и без травосборника, а также самоходной газонокосилки Huter GLM-6.0ST с мягким травосборником объемом 65 л и возможностью мульчирования.'}, {'title': 'Спецификация товаров с указанием характеристик и цен', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на два типа воздуходувов: бензиновый двухтактный Champion GB227 мощностью 0.7 кВт и бензиновая четырехтактная Haitec LB4T76PROF с мощностью 4.08 л/с, с указанием количества единиц, цен и итоговой суммы закупки.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва